随着我们国家不断壮大，文书在社会的使用频率不断增高，实用文书有着很重要的优点，你知道实用文书怎么写吗？以下是小编为大家收集的“优选：工程通知(篇七)”，供大家借鉴和使用，希望大家分享！

工程名称：xxxx变电站至xxxx110KV变电站输电线路工程 编号：TJ-WX - TZ-001

致：xxxxx电力建设总公司

事由：关于你单位在冬季施工过程中的相关要求

要求：

目前，你部施工的xxxx变电站至xxxx110KV变电站输电线路工程1标段铁塔基础工程，根据近期天气预报，近日将有连续大幅度降温天气，为了保证混凝土施工质量，特作如下要求：

1、所有原材料必须采取保温措施，确保原材料处于正温状态；

2、对于钢筋已安装未浇筑的砼分项，在混凝土未浇筑前，必须对钢筋采取保护措施，防止生锈；

3、对于已开挖的铁塔基础要求在混凝土浇筑前搭设暖棚并采取加温措施，防止基坑受冻；

4、混凝土必须严格按照《冬季施工措施》进行施工，对浇筑施工机具也必须采取保温措施；

5、混凝土浇筑现场必须悬挂温度计，并做好浇筑测温记录；

6、为了迎接雨雪天气的到来，在基坑四周必须设置平面排水沟；

7、冬季个人防护用品必须发放到位；

8、在脚手架搭设前，应先考虑雨雪造成的影响，防止由于雨雪造成的安全事故；

9、原则上在混凝土达不到冬季施工措施要求时所有砼暂停施工，待气温回升后再根据天气及现场保温情况确定是否允许浇筑砼。

10、不管是否采取冬季施工措施，从即日起浇筑的混凝土基础在明年回弹后再予以验收。

项目监理机构：

总／专业监理工程师：

日期：xxxx 年xx月xx日

备注：本表一式三份，建设单位、监理单位、承包单位各一份。承包人收到监理通知单后，必须及时按通知内容和要求整改，并将处理结果或处理措施填写《监理工程师通知回复单》报送监理办查验。

相关推荐

优选：学校元旦放假通告(篇七)

随着人们的生活物质水平不断提高，我们已经慢慢开始接触了实用文书，实用文书是一种实用性很强的书信，你对实用文书的了解有多少呢？下面是小编帮大家编辑的《优选：学校元旦放假通告(篇七)》，仅供参考，欢迎大家阅读。

全校各部门、各学院：

根据国务院办公厅通知精神，现将20xx年元旦放假安排通知如下：

一、具体时间

20xx年1月1日（周X）～20xx年1月3日（周日）放假，共三天。其中1月1日放假停课，如有学院确需补课，应提前做好教学安排并报教务处。20xx年1月4日（周X）正常上班。

二、放假期间有关注意事项

（一）各单位要做好人员值班安排，遇有突发事件，要按规定及时报告并妥善处置。

（二）各单位在放假前认真排查治安、消防及安全隐患，要加强校园管理、加大巡查力度，做好各项服务保障工作。

（三）学工处和各学院要做好学生安全教育工作。

特此通知。

校办

二Оxx年十二月二十五日

2024公告推荐 工程通告(篇七)

随着我们国家不断壮大，我们时常会涉及到实用文书的写作，实用文书一般都有固定的格式，那么如何写一份实用类文书？下面是小编为大家整理的“2024公告推荐 工程通告(篇七)”，供大家借鉴和使用，希望大家分享！

致：****工程建设有限公司

事由：关于**工程加紧工程开工的问题

内容：

*****工程，建设单位（*房地产开发有限公司）已完成工程报建工作，工程监督受监通知书（编号：****）已于20xx年*月*日下发，按照本工程建设施工合同，本工程开工令已于20xx年*月*日下发到你单位，应于20xx年*月*日进行开工，但截止20xx年*月*日，你单位还未开始按合同要求和相关规定，进场进行施工作业，责令你单位应于本通知单下发日起三日内进行工程开工，工程工期已开工令上标明开工时间开始计算。

抄送：***房地产开发有限公司

【优选】家庭困难证明汇总七篇

在社会不断发展的现在，我们的生活中越来越离不开实用文书，实用文书的作用也不可小觑，优秀的实用类文书是什么样子的？以下内容供你参考。

家庭困难证明(篇一)

家庭经济困难证明

国家开发银行广东省分行并广东xxxx学院：

是 省 ( 县) 镇 (村民委员会或居民委员会)人， XX 年考入 广东工业大学，其家庭因(以下填写申请人家庭经济困难原因) 该家庭生活困难，父母在家务农，以种田养蚕为业，每月收入约300元左右，其哥哥在广州某电脑学校工作，每月收入600元左右。XX年秋季与其弟弟同时考上大学，家庭经济收入少，无力支持其完成学业，拟申请助学贷款。

特此证明。

经办人：

村民(或居民)委员会(公章)

XX 年 11月 18日

上述情况属实。

经办人：

街道办事处、镇或以上人民政府(民政部门)

(公章)

XX 年 11月 18日

家长承诺书

广东xxxx学院学生处:

我是贵校 系 专业 15 级 学生的家长。我同意我的子女在校期间申请国家助学贷款，承诺成为我的子女国家助学贷款的永久联系人，及时向学校和银行提供我的子女的联系方式。我将积极配合学校和银行教育我的子女做一名诚实守信的人，毕业后按期履行还款义务。

家庭固定联系电话：(含区号)。

家庭详细联系地址：

邮政编码：

家长亲笔签名：

XX年11月 18日

附件:家庭经济困难证明(参考格式)

家庭困难证明(篇二)

学生姓名

性别

籍贯

出生日期

详细家庭住址

家庭联系电话

家庭

人口

家庭人均

年收入

父亲姓名

职业

母亲姓名

职业

家庭经济困难情况及申请贷款理由

（请使用汉语清楚填写申请人家庭经济困难的具体原因）

本人承诺，此份申请表所填信息完全属实，如有虚假信息，则愿意承担由此造成的后果。

学生本人签字：

单位意见

村委会或居委会

（盖章）

年 月 日

乡（镇）政府或街道办事处

（盖章）

年 月 日

说明：1.如需申请国家助学贷款，请如实填写以上信息并按要求加盖公章。

2.申请国家助学贷款时，此表作为家庭经济困难证明，复印件无效。

3.家长姓名、学生签名必须与身份证、户口本名字一致。

4.字迹清晰，页面整洁。

家庭困难证明(篇三)

国家开发银行广东省分行并__________大学：

__________是__________省__________县__________（村民委员会或居民委员会）人，__________年考入__________大学，其家庭因（以下填写申请人家庭经济困难原因），无力支持其完成学业，拟申请助学贷款。

特此证明。

经办人：

村民（或居民）委员会（公章）

__________年__________月__________日

上述情况属实。

经办人：

街道办事处、镇或以上人民政府（民政部门）

（公章）

__________年__________月__________日

家庭困难证明(篇四)

兹证明_________（男，身份证号码__________________）是我村_________的村民，其家庭现有_________。家庭年收入在_________元左右，但家庭开支又大，家庭经济困难，实属贫困家庭，特此证明。

村民委员会（盖章）

村长：（签名）

_________年_________月_________日

家庭困难证明(篇五)

贵校_________________系 _________________ 专业_________________班级_________________同学系_________________家庭子女，其家庭总人口___________人，人均月收入 _________元。经调查、确认该生家庭经济确属贫困户对象。

所在村委会(或居委会)_________________ 乡、镇、街道_________________ 县(区)级民政部门

(公章) (公章) (公章)

年 月 日 年 月 日 年 月 日

联系电话(固定):_________________联系电话(固定):_________________联系电话(固定):_________________

注：以上情况请认真核实，并请留下联系电话号码，以便我校核实。如出具虚假证明，需承担相应法律责任。

家庭困难证明(篇六)

xx学校：

贵校学生xxx其家长属本地居民，其家庭基本情况如下：

一、家庭人口x人，家庭年收入x元；

二、主要收入来源：xxxxx(填写)；

三、目前家庭主要困难(勾选)：

□收入来源单一□劳动力较少□医疗支出较大

□其它xxx(填写)；

确属贫困家庭，特此证明。

村委会(街道居委会)或乡、镇(含)或街道

xx年xx月xx日

家庭困难证明(篇七)

兹有我镇(县)___________(具体地址)村民(居民)___________、___________之子(女)___________被___________大学录龋该生家庭___________(家庭成员状况)，主要从事___________(主要收入来源)，家中经济收入___________(家庭收入状况)，经济状况___________(是否困难)，家庭经济能力无法负担该生的学习和生活费用。请有关银行和学校给予该生助学资助，扶助该生完成学业。

特此证明!

___________乡(镇)人民政府(或县民政局)

国家开发银行广东省分行并广东机电职业技术学院：

莫赛梅是广东省化州市(县)那务镇长岭(村民委员会或居民委员会)人，2xx-x年考入广东工业大学，其家庭因(以下填写申请人家庭经济困难原因)该家庭生活困难，父母在家务农，以种田养蚕为业，每月收入约300元左右，其哥哥在广州某电脑学校工作，每月收入600元左右。20xx年秋季与其弟弟同时考上大学，家庭经济收入少，无力支持其完成学业，拟申请助学贷款。特此证明。经办人：村民(或居民)委员会(公章)20xx年8月23日

上述情况属实。

经办人：街道办事处、镇或以上人民政府(民政部门)(公章)

xx-xx年8月25日

优选：录取通知篇二

一、活动时间：

20xx年4月-5月

二、活动对象：

在校大学生

三、主办单位：

共青团遵义师范学院委员会

四、承办单位：

遵义师范学院招生与毕业就业指导处；遵义师范学院美术学院

五、实施方案

（一）设计投稿

20xx年4月20日-5月15日

参赛者按要求完成作品设计，发送到指定邮箱，完成投稿事宜。

1.设计要求：

（1）设计内容：新生录取通知书。

a.通知书正面必须有“遵义师范学院20xx年新生录取通知书”字样及遵义师范学院校徽。

b.内页参照以前的通知书内页标准（请同学在招生就业处网站下载相应素材），可以自己设计一些相关的图案格式。

c.要能够体现出我校的文化特色，构思新颖独特。

（2）格式尺寸:可与现有通知书不同,但为方便寄送，通知书大小均不能超过A4尺寸。

（3）分辨率：卡片背景图案分辨率应达到300dpi以上。

（4）其他要求：作品须为原创且未以任何形式公开发表过。如涉及抄袭、侵权行为，一切责任均由作者本人承担。强烈建议：使用的所有素材须通过手绘、软件等形式原创。

2.投稿要求

（1）投稿格式：所有参赛作品都以图片格式(JPEG)参加评选，自己保留原文件。不会使用设计软件的同学，可以手绘之后拍照或者扫描后以图片格式（JPEG）发送。

（2）投稿方式：将设计作品以“学院名称 专业年级 姓名 学号 录取通知书设计作品”命名 联系方式打包发送至邮箱。应征者提交的资料、文件等概不退还，自留底稿。

（3）每个学院至少上报两件作品。

3.版权归属

参赛作品一经选用，其使用权和所有权归遵义师范学院，校方有权对其进行修改。

（二）校园展示

20xx年5月20日-5月24日

1.作品初选：活动组织方通过对提交的作品进行初步筛选，选出符合要求的20个作品进入校园展示。

2.中期宣传：中期宣传分为线上展示和线下展示。

线上展示：指将入选的20个作品通过微博等网络等平台进行展示。

线下展示：将20个作品统一制作桁架喷绘，置于学校主干道进行展示。

奖项设置：

1.特等奖1个

获得者将得到1000元奖励和证书，一经选用将在录取通知书的相应位置标注设计者姓名等信息。

2.一等奖2个

获得者将得到500元奖励和证书

3.二等奖5个

获得者将得到300元奖励和证书

4.三等奖10个

获得者将得到200元奖励和证书

5.优秀奖15个

获得者将得到100元奖励和证书

工程中标通知11篇

可能正在考虑如何才能写好公告通知呢？大家都接触过公告通知吧。公告通知是根据需求协调相关人员的工作和行动的方法之一，接下来是实用文书网的编辑为您整理的最新关于“工程中标通知”的范文，欢迎大家阅读收藏，分享给身边的人！

工程中标通知 篇1

银湖创新中心公共部位及微小企业办公用房装修工程监理招标活动于20xx年12月25日下午在浙江富春山居集团有限公司办公楼610会议室进行。按事先拟定的招标办法，经过评标小组评定，拟定浙江公望工程管理有限公司为监理中标单位。为征求广大干部、群众对本工程招投标活动、拟中标单位、评标小组成员的意见，现就有关事项通告如下：

1、反映问题方式：在公示期内，任何单位或个人均可以通过来电、来信、来访等形式向浙江富春山居集团有限公司小额公共资源交易监督小组反映情况，联系电话：。

2、反映问题要求：

①以单位名义反映的应加盖单位公章，以个人名义反映的，应提供真实姓名及联系方式。

②反映问题必须实事求是。

3、公示期：12月28日至20xx年12月30日16：30整。

杭州富阳富春江房地产开发有限公司

年12月28日

工程中标通知 篇2

中标通知书，是指招标人在确定中标人后向中标人发出的通知其中标的书面凭证。中标通知书的内容应当简明扼要，只要告知招标项目已经由其中标，并确定签订合同的时间、地点即可，中标通知书主要内容应包括：中标工程名称、中标价格、工程范围、工期、开工及竣工日期、质量等级等。对所有未中标的投标人也应当同时给予通知。投标人提交投标保证金的，招标人还应退还这些投标人的投标保证金。

根据 项目以招标文件和你单位于年*月*日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述项目的中标第一候选人。主要中标条件如下：

注：1.请在接到本通知书后3个工作日内，到我公司商议合同事宜;

2.本中标通知书由招标人填写，一式二份，招标人留存一份。

工程中标通知 篇3

中标通知书，是指招标人在确定中标人后向中标人发出的通知其中标的书面凭证。中标通知书的内容应当简明扼要，只要告知招标项目已经由其中标，并确定签订合同的时间、地点即可，中标通知书主要内容应包括：中标工程名称、中标价格、工程范围、工期、开工及竣工日期、质量等级等。对所有未中标的投标人也应当同时给予通知。投标人提交投标保证金的，招标人还应退还这些投标人的投标保证金。

工程中标通知 篇4

盐城泰宏水利建设有限公司：

东台市安丰镇人民政府的.20xx年度安丰镇河道疏浚整治工程招标工作已结束，根据有关规定，确定你单位为中标人。请你方派代表于20xx年11月16日前至东台市安丰镇人民政府与我方签订合同等有关事项。

特此通知。

东台市安丰镇招标办

20xx年11月13日

工程中标通知 篇5

福建亚特科技有限公司 ：

我单位组织的 香密国际住宅小区智能化系统工程 的评标工作已结束，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规、规章和本项目招标文件的规定，并经我公司项目评标会综合评审与现场考察，确定你单位为中标人。 我方将在本中标通知书发出后，依据本项目招标文件以及你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于 年 9 月 28 日前到 我公司成本控制部 与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

2、谈判最终中标价：￥2900000.00(人民币贰佰玖拾万圆整)

工程中标通知 篇6

嘉兴市春之园园林绿化工程有限公司：

贵公司在 20xx年4月22日 ，由 嘉善县罗星街道钱桥社区股份经济合作社 组织的 罗星街道钱桥社区公建配套综合大楼绿化工程 工程项目招标中，根据有关规定，经评标委员会评定，你单位为该项目的中标人，中标价 18.6001万元 ，项目经理(负责人)为 。请按招标文件要求于 20xx年5月13日 前与招标人签订有关合同，逾期视为放弃。招标人： 嘉善县罗星街道钱桥社区股份经济合作社

嘉善县罗星街道招标采购交易中心

年4月28日

工程中标通知 篇7

上高农商银行泗溪支行装修工程于20xx年2月15日在上高县公共资源交易中心开标一室开标，经评标委员会评审，向招标人推荐的中标排序如下：

第一排序人：江西鑫辉建设工程有限公司

投标报价： 1122768.82元

第二排序人：江西中灝建设有限责任公司

投标报价： 1122768.82元

第三排序人：江西三众建设工程有限公司

投标报价： 1122768.82元

特此公示!

公示期于2月15日始，2月18日止，如有异议请与县相关监督部门以书面形式提出异议。

江西上高农商银行股份有限公司

年2月15日

工程中标通知 篇8

中标通知书*公司：

根据项目以招标文件和你单位于年*月*日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述项目的中标第一候选人。主要中标条件如下：

项目名称

中标价格

中标项目范围

完成日期

备注

注：1.请在接到本通知书后3个工作日内，到我公司商议合同事宜;

2.本中标通知书由招标人填写，一式二份，招标人留存一份。

工程中标通知 篇9

根据我司招标决策管理委员会综合评审意见，我司决定同意贵司递交的投标连同招标文件中规定的合同图纸、工程规范、技术说明、合同条款、招投标联系函及双方在招标过程中达成的条件，现确定贵司为xx工程的`中标单位，我司明确并重申以下中标条件：

请贵司在收到中标通知书后两个工作日内，将中标通知书回执签字盖章并递交至xxxx。

请贵司在收到本中标通知书后，在x个日历天内与按照招标文件合同条款及双方达成条件签订合同。

在我司签署施工总承包合同和补充协议及相关文件之前，本中标通知书、贵司的投标书、招标文件及招投标过程中全部的往来函件，将构成约束贵我双方的具有法律效力的契约。

贵司在投标文件及双方往来函件中所有关于本工程的自拟(或要求)的额外条款，除获得我司书面确认外，贵司同意无条件取消。

xxx公司

xx年x月x日

工程中标通知 篇10

_________(投标单位)：

我公司组织招标的____________________(招标编号：__________)评标工作已经结束。经评标委员会认真评审推荐并经委托单位确认，中标单位为____________________，贵单位未在该项目中中标。请接到本通知后_____天内，带招标文件和图纸到我单位办理有关手续，谢谢合作。

特此通知!

招标单位：__________

_____年_____月_____日

工程中标通知 篇11

采购项目标书编号：cj20xx-152

采购人名称：内丘县基层财政管理局

采购联系人：冯春芬

联系方式：0319-6867925

采购代理机构全称：河北财隽招标有限公司

采购代理机构地址：邢台市团结西大街燕云台办公楼

采购代理机构联系方式：张弛0319—2137600

采购范围：工程量清单全部内容

项目实施地点：采购人指定地点

工期：90日历天

公告时间：20xx年7月7日至20xx年7月11日

开标时间：20xx年7月28日下午15时00分

开标地点：内丘县公共资源交易中心开标室

评标委员会成员：冯春芬、刘张辉、郭翠英、胡金旗、王晓武

预中标单位：内丘县市政建筑有限责任公司

预中标施工单位地址：内丘县振兴东路81号

预中标价格：2584277.95元

中标工期：90日历天，

质量标准：合格

项目联系人：冯春芬

联系方式：0319-6867925

本公告发布媒体：中国政府采购网、河北省政府采购网

河北财隽招标有限公司

年7月29日

工程中标通知8篇

随着我们国家不断壮大，我们可能会涉及到文书的撰写，一些实用的文书能够帮助我们达成自己的目标，有没有可以参考的实用类文书呢？小编特意为大家收集整理了“工程中标通知8篇”，希望能为你提供更多的参考。

工程中标通知【篇1】

赤峰市恒达园林有限责任公司：

你方于11月18日所递交的喀喇沁旗园林绿化工程施工投标文件已被招标人接受，被确定为中标人。

中标价：肆佰玖拾伍万零肆佰陆拾柒元整。

工期：20xx年8月15日前全部完工

工程质量：符合合格标准。

项目经理：杨忠会

请你方在接到本通知书后的30日内到喀喇沁旗城镇管理局签订施工承包合同。

单位：喀喇沁旗政府采购中心

电话：0476—3752770

特此通知。

喀喇沁旗政府采购中心

十一月二十二日

工程中标通知【篇2】

中标通知书，是指招标人在确定中标人后向中标人发出的通知其中标的书面凭证。中标通知书的内容应当简明扼要，只要告知招标项目已经由其中标，并确定签订合同的时间、地点即可，中标通知书主要内容应包括：中标工程名称、中标价格、工程范围、工期、开工及竣工日期、质量等级等。对所有未中标的投标人也应当同时给予通知。投标人提交投标保证金的，招标人还应退还这些投标人的投标保证金。

工程中标通知【篇3】

采购项目标书编号：cj20xx-152

采购人名称：内丘县基层财政管理局

采购联系人：冯春芬

联系方式：0319-6867925

采购代理机构全称：河北财隽招标有限公司

采购代理机构地址：邢台市团结西大街燕云台办公楼

采购代理机构联系方式：张弛0319—2137600

采购范围：工程量清单全部内容

项目实施地点：采购人指定地点

工期：90日历天

公告时间：20xx年7月7日至20xx年7月11日

开标时间：20xx年7月28日下午15时00分

开标地点：内丘县公共资源交易中心开标室

评标委员会成员：冯春芬、刘张辉、郭翠英、胡金旗、王晓武

预中标单位：内丘县市政建筑有限责任公司

预中标施工单位地址：内丘县振兴东路81号

预中标价格：2584277.95元

中标工期：90日历天，

质量标准：合格

项目联系人：冯春芬

联系方式：0319-6867925

本公告发布媒体：中国政府采购网、河北省政府采购网

河北财隽招标有限公司

年7月29日

工程中标通知【篇4】

银湖创新中心公共部位及微小企业办公用房装修工程监理招标活动于20xx年12月25日下午在浙江富春山居集团有限公司办公楼610会议室进行。按事先拟定的招标办法，经过评标小组评定，拟定浙江公望工程管理有限公司为监理中标单位。为征求广大干部、群众对本工程招投标活动、拟中标单位、评标小组成员的意见，现就有关事项通告如下：

1、反映问题方式：在公示期内，任何单位或个人均可以通过来电、来信、来访等形式向浙江富春山居集团有限公司小额公共资源交易监督小组反映情况，联系电话：。

2、反映问题要求：

①以单位名义反映的应加盖单位公章，以个人名义反映的，应提供真实姓名及联系方式。

②反映问题必须实事求是。

3、公示期：12月28日至20xx年12月30日16：30整。

杭州富阳富春江房地产开发有限公司

年12月28日

工程中标通知【篇5】

福建亚特科技有限公司：

我单位组织的香密国际住宅小区智能化系统工程的评标工作已结束，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规、规章和本项目招标文件的规定，并经我公司项目评标会综合评审与现场考察，确定你单位为中标人。我方将在本中标通知书发出后，依据本项目招标文件以及你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于20xx年9月28日前到我公司成本控制部与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1、中标工程名称：香密国际住宅小区智能化系统工程

2、谈判最终中标价：￥2900000.00(人民币贰佰玖拾万圆整)

3、中标工期：自合同签订之日起9个月内

4、中标质量标准：合格标准

5、中标项目经理姓名：吴云瑞

招标人：

日期：xx年x月x日

工程中标通知【篇6】

中标通知书，是指招标人在确定中标人后向中标人发出的通知其中标的书面凭证。中标通知书的内容应当简明扼要，只要告知招标项目已经由其中标，并确定签订合同的时间、地点即可，中标通知书主要内容应包括：中标工程名称、中标价格、工程范围、工期、开工及竣工日期、质量等级等。对所有未中标的投标人也应当同时给予通知。投标人提交投标保证金的，招标人还应退还这些投标人的投标保证金。

根据 项目以招标文件和你单位于年*月*日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述项目的中标第一候选人。主要中标条件如下：

注：1.请在接到本通知书后3个工作日内，到我公司商议合同事宜;

2.本中标通知书由招标人填写，一式二份，招标人留存一份。

工程中标通知【篇7】

中标通知书，是指招标人在确定中标人后向中标人发出的通知其中标的书面凭证。中标通知书的内容应当简明扼要，只要告知招标项目已经由其中标，并确定签订合同的时间、地点即可，中标通知书主要内容应包括：中标工程名称、中标价格、工程范围、工期、开工及竣工日期、质量等级等。对所有未中标的投标人也应当同时给予通知。投标人提交投标保证金的.，招标人还应退还这些投标人的投标保证金。

范文：

中标通知书*******公司：

根据 ********* 项目以招标文件和你单位于年***月***日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述项目的中标第一候选人。主要中标条件如下：

项目名称 ********

中标价格 ********

中标项目范围 ******

注：1.请在接到本通知书后3个工作日内，到我公司商议合同事宜;

2.本中标通知书由招标人填写，一式二份，招标人留存一份。

工程中标通知【篇8】

盐城泰宏水利建设有限公司：

东台市安丰镇人民政府的.20xx年度安丰镇河道疏浚整治工程招标工作已结束，根据有关规定，确定你单位为中标人。请你方派代表于20xx年11月16日前至东台市安丰镇人民政府与我方签订合同等有关事项。

特此通知。

东台市安丰镇招标办

20xx年11月13日

工程停工通知(9篇)

有可能接到撰写公告通知这样的任务。但凡需要大众知晓和注意的事情都要用公告通知，想必你此时正需要有关公告通知的范文吧？经过精益求精栏目小编为您呈现出一份高质量的“工程停工通知”，供有需要的朋友参考借鉴，希望可以帮助到你！

工程停工通知(篇1)

工程名称：

编号：( )停字号

上海xx水电安装工程有限公司：

经检查发现，施工现场存在下列重大安全隐患：现通知你方必须于年月日时起停止对本工程的一切施工活动，立即对上述安全隐患进行整改。整改完毕后，并将整改措施及整改结果和复工申请报建设单位现场管理人员复查，复查合格后方可恢复施工。

现场管理人员签名：

施工单位接收人签名：

发出日期：

签收日期：

工程停工通知(篇2)

你(单位)在进行建设的'行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的`拆除等。

如你(单位)不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。

xxx行政执法局(公章)

20xx年xx月xx日

工程停工通知(篇3)

________________________________：

经检查，贵单位施工______________________________________________违反《建设工程安全生产管理条例》、《建设安全检查标准》、《河北省建设工程安全规定》等标准规范，存在以下重大安全隐患：____________________________________________________________________________________________。

根据《建设工程安全生产管理条例》和《河北省建设工程安全监督管理暂行规定》，整改完成后必须立即停止整改，并报告整改报告(________________________)。检验验收合格后方可复工。

签发人：______________(公章)

施工单位接受人：______________

__________年________月______日

监理单位签收人：______________

工程停工通知(篇4)

xx公司：

你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患：

1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续，

2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。

3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。

4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。

5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止部位的.施工。 □立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。安检员：

兴化市建筑安全监察站建设单位签收人：

监理单位签收人：

施工单位签收人:

xx年xx月xx日

工程停工通知(篇5)

xx：

鉴于你在建的xxx（位于xxxxxx）占用国有土地，无任何合法手续，严重违反《城乡规划法》和《土地法》，不符合国有土地使用有关规定，未经审批擅自新建，影响xxxxxxxx整体规划，限立即停工，若无合法手续继续建造，责任自行承担。

xxxxxx人民政府

20xx年6月7日

送达人：

接收人：

工程停工通知(篇6)

经检查发现财富广场4#楼工程存在如下质量隐患，按照有关质量技术规范和规程规定，请接到通知后，即日起停工。 存在问题：

1、本楼第六层因8月5日浇筑梁、板、柱砼，浇筑完毕后24小时内商品混凝土还没有强度。

2、在3天回弹时强度还没有，甚至有的'柱砼用手指都能扣掉；

3、就此项质量问题，应立即停工，待有资质质检单位或上级部门质量认证后方可下到工序施工。

河南九州建筑工程有限公司（签章）

经办人： 日期： 年 月 日

项目经理签字： 日期： 年 月 日

工程停工通知(篇7)

建房户：

经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX擅自修建的房屋，。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。

特此通知。

工程停工通知(篇8)

xx：

你单位施工的工程，经检查存在下列重大安全生产隐患：

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制性标准条文等有关规定，现责令你单位立即停止部位的`施工。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全生产事故。整改完毕后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。

特此通知。

监督人员：

签发人：

xx开发区建设工程质量安全监督站(盖章)：

xx年xx月xx日

工程停工通知(篇9)

________________________________：

经检查，你单位施工的______________________________________________项目，违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《河北省建设工程施工安全规程》等标准规范，存在如下重大安全隐患：____________________________________________________________________________________________。

根据《建设工程安全生产管理条例》、《河北省建筑工程施工安全监督管理暂行规定》，必须立即停工整改，待整改完毕，将整改报告书报(________________________)。经检查验收合格后方可复工。

签发人：______________(公章)

施工单位接受人：______________

__________年________月______日

监理单位签收人：______________

通知范文: 工程通告篇一

伴着社会工作的不断规范，咱们时不时会写一些实用文书，大家的实用文书有着许多用途，你知道实用文书怎么写吗？下面是小编精心收集整理，为您带来的《通知范文: 工程通告篇一》，相信能对大家有所帮助。

一、考试报名

凡符合原人事部、原建设部《关于印发的通知》(人发〔1996〕77号)和《关于实施造价工程师执业资格考试有关问题的通知》(人发〔1998〕8号)文件规定报考条件的人员，均可报名参加全国造价工程师执业资格考试。

本次考试报名采用网上报名、现场审核和网上缴费的方式进行。报考人员完成网上缴费后，方可视为报名成功。

网上报名时间：20xx年7月25日9:00—8月14日24:00; 现场审核时间：20xx年8月15日—8月17日(每天9:00—12:00,14:30—17:00);网上缴费截止时间：20xx年8月18日24:00。报名网址为中国人事考试网，或全国专业技术人员资格考试报名服务平台 。以前年度在我区参加过此项考试的老考生，符合报考条件，且报考级别、专业不变的无需进行现场审核，可直接报名缴费。以前年度在外省(区、市)参加过该项考试、报考级别或专业变更以及首次报考的人员均须按要求办理现场审核。报考人员务必确认本人符合报考条件并正确选择报考级别、专业和考试科目，因报考条件不符或错误选报造成无法取得合格证书、历年或当年成绩无效等后果的，责任自负。报考人员原则上只能在现工作地或户籍所在地报名参加考试。

二、考试科目及成绩管理

造价工程师执业资格考试设建设工程造价管理(客观题)、建设工程计价(客观题)、建设工程技术与计量(客观题)和建设工程造价案例分析(主观题)4个科目。其中建设工程技术与计量科目分为“土木建筑工程”与“安装工程”2个子专业，报考人员可根据工作实际选报其一。

造价工程师执业资格考试成绩实行滚动管理。参加4个科目考试(级别为考全科)的人员必须在连续2个考试年度内通过应试科目，符合免试报考条件参加2个科目考试(级别为免二科)的人员必须在1个考试年度内通过应试科目，方可获得资格证书。

三、考试时间

20xx年10月21日

上午9:00—11:30 建设工程造价管理

下午14:00—17:00 建设工程计价

20xx年10月22日

上午9:00—11:30 建设工程技术与计量

(土木建筑工程、安装工程)

下午14:00—18:00 建设工程造价案例分析

四、应试人员须知

(一)应试人员应考时，应携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器。考场上备有草稿纸，供应试人员使用，考试结束后收回。

(二)建设工程造价案例分析科目在专用答题卡上作答，其他3个科目在答题卡上作答。应试人员在答题前要仔细阅读应试人员注意事项(试卷封二)和作答须知(专用答题卡首页);要使用规定的作答工具作答;要在专用答题卡划定的区域内作答。

(三)考试大纲使用住房和城乡建设部组织编写、人力资源和社会保障部审定的20xx年版《全国造价工程师执业资格考试大纲》。考试用书使用全国造价工程师执业资格考试培训教材编审委员会编写的全国造价工程师执业资格考试教材《建设工程造价管理》(20xx版)、《建设工程计价》(20xx版)、《建设工程技术与计量》(20xx版)和《建设工程造价案例分析》(20xx版)。

(四)考试结束后还将采用技术手段进行雷同试卷的检测和认定，对认定为雷同试卷的，按规定给予成绩无效处理，涉及违纪作弊的按相关条款追加处理。

五、考区设置

20xx年度全国造价工程师执业资格考试在区直及除呼和浩特市外全区其余11个盟市均设考区。

六、考试收费

根据《人力资源社会保障部办公厅关于下发执业药师资格考试等18项专业技术人员资格考试考务费收费标准的通知》(人社厅函〔20xx〕278号)和内蒙古自治区原发展计划委员会《关于核定各类专业技术资格、执业资格考试等收费标准的批复》(内计费字〔20xx〕887号)的规定，每人收取考试报名费20元。客观题科目每人每科收取考务费61元，主观题科目每人每科收取考务费69元。

工程停工通知集锦

随着我们对自己的要求不断提高，人们时常会需要撰写一篇实用文书，对于实用文书的撰写一般要用到规范性的语言，你觉得实用文书应该是怎么样的呢？经过搜索整理，小编为你呈现“工程停工通知集锦”，希望你更多关注本网站更新。

工程停工通知 篇1

建房户：

经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX擅自修建的房屋，。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。

特此通知。

工程停工通知 篇2

公司各部门、各项目部：

因公司业务需要，部分员工根据其项目完成情况会产生一定的停工休假时间，员工应在此期间对自身做好适当的放松与调整并随时做好接受公司工作安排的准备。

对于停工休假期间不服从公司安排的员工，公司有权停发其停工休假期间薪资并给予一定的经济处罚，严重者将对其处以开除的处罚。

特此通知！

xx工程劳务有限公司

20xx年xx月xx日

工程停工通知 篇3

xx公司：

你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患：

1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续，

2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。

3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。

4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。

5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止部位的.施工。 □立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。安检员：

兴化市建筑安全监察站建设单位签收人：

监理单位签收人：

施工单位签收人:

xx年xx月xx日

工程停工通知 篇4

________________________________：

经检查，你单位施工的______________________________________________项目，违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《河北省建设工程施工安全规程》等标准规范，存在如下重大安全隐患：____________________________________________________________________________________________。

根据《建设工程安全生产管理条例》、《河北省建筑工程施工安全监督管理暂行规定》，必须立即停工整改，待整改完毕，将整改报告书报(________________________)。经检查验收合格后方可复工。

签发人：______________(公章)

施工单位接受人：______________

__________年________月______日

监理单位签收人：______________

工程停工通知 篇5

沙建管（ ）停第（ ）号

经查，你公司开发的` 项目工程，未在沙洋县建设行政主管部门办理 设工程质量管理条例》第二章第十三条，《建设工程安全生产管理条例》第四十二条 之规定，属于违章建设行为。为规范参建各方建筑市场行为，确保该工程的质量和安全，现通知你公司立即停止违章建设。

特此通知

沙洋县建筑工程管理处 年 月 日

建设单位签收人：

监理单位签收人：

施工单位签收人：

工程停工通知 篇6

________________________________：

经检查，贵单位施工______________________________________________违反《建设工程安全生产管理条例》、《建设安全检查标准》、《河北省建设工程安全规定》等标准规范，存在以下重大安全隐患：____________________________________________________________________________________________。

根据《建设工程安全生产管理条例》和《河北省建设工程安全监督管理暂行规定》，整改完成后必须立即停止整改，并报告整改报告(________________________)。检验验收合格后方可复工。

签发人：______________(公章)

施工单位接受人：______________

__________年________月______日

监理单位签收人：______________

工程停工通知 篇7

____________________________________：

你单位工程经(检查、抽查)存在以下质量问题: ________________________________________________

□ 1.整改;

□ 2.局部停工整改；

□ 3.限制你的单位_________年_____月_____日前整改完成，整改结果书面报我站复查。

建设单位项目负责人：___________

监理单位项目负责人：________施工单位项目负责人：_______相关单位项目负责人：______检查人：______签发人：__________

签发单位(盖章):_________

_____年____月_____日

工程停工通知 篇8

你(单位)在进行建设的'行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的`拆除等。

如你(单位)不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。

xxx行政执法局(公章)

20xx年xx月xx日

工程停工通知 篇9

xx：

鉴于你在建的xxx（位于xxxxxx）占用国有土地，无任何合法手续，严重违反《城乡规划法》和《土地法》，不符合国有土地使用有关规定，未经审批擅自新建，影响xxxxxxxx整体规划，限立即停工，若无合法手续继续建造，责任自行承担。

xxxxxx人民政府

20xx年6月7日

送达人：

接收人：

工程停工通知 篇10

：

你单位施工的 工程，根据我站年月日监督检查，发现存在以下质量问题：

1、

2、

3、

违反了 第 条规定，现责令你单位暂停施工，停工时间从年月日开始。

特此通知。

签发人：

质量监督站

（盖章）

年 月 日

签收人： 年 月 日

注：1、责任单位对质监机构提出的质量问题进行整改后，应上报《工程质量整改完成报告》和《工程复工申请报告》，质监机构下达《工程复工通知书》后方可复工。

2、本通知书一式4份，质监、建设、监理、施工单位各1份。

[通知范本] 公司聚餐通知(篇七)

随着社会的不断进步，我们时常会涉及到实用文书的写作，大家的实用文书有着许多用途，实用类文书应该从哪方面来写呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“[通知范本] 公司聚餐通知(篇七)”，希望能对您有所帮助，请收藏。

亲爱的各位同事：

总部中秋家在外地的单身员工聚餐活动时间地点已确定，请各部门之前报过名的同事明确时间和地点。

并请各部门统计聚餐人数的同事将最终确定要去聚餐人员姓名汇总，于9月7日之前发送至邮箱 zz

时间：9月9日 晚上6:30-8:30

地点：芙蓉坊（大唐芙蓉园西门对面）

交通：在翠华路坐24路直达

预祝大家聚餐愉快！

通知示例: 清明放假通知(篇七)

随着社会的不断发展，我们有时需要撰写一些实用文书递交给上级，实用文书一般都有固定的格式，你的认知中实用文书也是这样的吗？小编为此仔细地整理了以下内容《通知示例: 清明放假通知(篇七)》，仅供参考，欢迎大家阅读。

亲爱的学员：

20xx年清明节即将来临，接上级放假通知4月2日至4月4日为法定节假日，为保障学员在放假期间的正常培训工作，我校教职员工实行轮流值班休假制度，节假日期间驾校的业务受理、科目训练、后勤餐饮及通勤班车正常进行。

交运驾校

20xx年3月31日

本文网址：//m.wei508.com/wenshudaquan/23273.html