现在,合同的重要性想必不用我来说了,你自己应该深有体会,在我们签订合同的时候,一定要了解合同的内容。只有签署好在你们之前就沟通好的合同后,这样我们来年的工作才会一年比一年好!只是您晓不晓得我们的合同范本有哪些呢?小编特地为大家精心收集和整理了“范文推荐: 产品购销合同书最新模板 5篇”,仅供参考,欢迎大家阅读。
甲方(供方): 乙方(需方):南昌市南方连铸工程有限责任公司
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为明确合同双方的权利义务,经过双方友好协商,现达成以下条款:
1. 产品名称、型号、数量、价格:
2.付款时间与方式:
2.1乙方于收到该产品十五日内支付甲方合同全部货款。
3.交货方式、交货日期及交货地点:
3.1交货日期: 合同生效后十五日内甲方交付乙方产品。甲方收到乙方货款后,交付乙方产品。
3.2交货地点: 乙方指定地点。
4.质量标准:
4.1甲方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。
4.2在质保期内如果甲方提供的产品出现质量问题,甲方需要在3个工
作日内给予相应处理。
5. 违约责任
5.1除不可抗拒事件,任何一方不得违反本合同条款。
5.2如发生交货日期延迟,甲方每延误一天交货需按合同总额的5‰向乙方支付违约金;乙方不得拖欠甲方货款,如乙方没有按期支付,每延误一天需按合同总额的5‰向甲方支付违约金。违约金最多不超过合同总金额的10%。
6、争议的解决:
凡因执行本合同所发生的争议,或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决,依照《中华人民共和国合同法》,由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。本合同一式贰份,甲乙双方各持壹份,具有同等法律效力。甲乙双方签字盖章后生效,传真件具有同等法律效力。
甲方:乙方:南昌市南方连铸工程有限责任公司 开户行: 开户行:九江银行股份有限公司阳明支行 账号:账号:xxx00100323709 税号:税号:360121744250xx9
联系方式: 联系方式:0791-85xxx631法定代表人(签字)法定代表人(签字) (盖章) (盖章) 日期: 日期:
供方:邓州市明泰塑胶玩具工艺有限公司 合同编号:xxxxxxx 需方:江西省天琪进出口有限公司 签订地点:广东省深圳
签订时间:20xx年6月02日 根据中华人民共和国合同法的规定,经双方共同协商签订本合同,以兹共同信守。
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间
二、交货时间:20xx年8月31日前,由于交货时间原因产生港杂费等费用由供方承担。
三、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:按国际标准,如因质量等问题引起的外商索赔由供方负责及承担全部损失,以外商出具的索赔书为准。
四、包装要求:内外包装必须适合陆运和海运,如因包装引起的货物破损致使外商索赔,供方赔偿需方全部实际损失。
五、运输方式及费用负担:由供方运送至需方指定港口,费用由供方承担. 六、验收标准、方法:按国际标准,由需方抽验货。
七、结算方式及期限:需方在结汇后凭供方增值税发票90天内付款 八、违约责任:按合同法处理。
九、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件:无。
十、解决合同纠纷的确方式:本合同如有异议,由双方共同协商解决,协商不成,向签订地法院提出上诉。
十一、其他约定事项:本合同依法签订,双方必须全面履行,任何一方都不得私自变更或解除,因故需要变更或解除时,应双方协商一致,依法另立协议。以上条款未尽事宜,双方协商解决。
十二、本合同一式两份,供需双方各执一份。
供 方 需 方
单 位: xxxxxx 单 位: xxxxxxx有限公司 地 址:xxx 地 址: xxxxxxxxxx法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电 话:电 话:
开户银行: 开户银行: 帐 号: 帐 号: 邮政编码: 邮政编码:
供方:需方:
甲、乙双方经友好协商,就乙方所采购一事。达成如下协议:
一、产品型号、数量、合同价格及金额。
二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限:国标
三、交(提)货时间:
四、运输方式及到站港和费用负担:
五、结算方法和期限:
六、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件
七、违约责任: 八、解决合同纠纷的方式(1)向法院起诉(2)向工商申请仲裁 供 方: 需 方:
委 托代理人: 委 托代理人:
单 位 地 址: 单 位 地 址:
开 户 银 行: 开 户 银 行:矿产品购销合同帐 号: 帐 号:
联 系 电 话: 联 系 电 话:
合同签订日期: 年月
签 订 地 点:
供方(甲方):
需方(乙方):
兹为乙方向甲方购买过滤产品,为保护供需双方的合法权益,经协商同意签订本合同:
一、 产品名称、规格、数量、金额(此合同称下表为购货清单)
合同编号:
二、 产品的技术标准(包括质量要求):按国家和行业标准执行。甲方保证产品质量,若发生质量问题负责维修或换货事宜。(人为因素与自然因素除外) 三、 交货方式及日期:汽运物流或铁路运输;签定合同后 3 个工作日内送至乙方。
四、 本产品订货合同书购货清单要求:甲乙双方签定合同时填写字迹要工整,涂改或其它格式均为无效订单,否则甲乙双方不予履行。
五、 货款结算及期限:100%预付款。
六、 货物验收方法及提出异议的期限:乙方应在收到货物时,及时对货物进行验收,乙方在验收中如发现与本合同规定条件不符,应在当天内提出书面异议和处理意见,否则,视交付产品符合本合同规定。
七、 合同生效:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方授权代表人签字盖章后生效,不得违背,传真件具有同等效力。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
八、 本合同在履行过程中如发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成,可向诉讼方所在地人民法院起诉。
甲方名称(章) 乙方名称(章)
甲方:_________________________游乐展中国游乐设备网
乙方:_________________________
签定日期:_________年_______月_______日
依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商一致,签订本合同并严格履行。
一、产品明细:_________________________(或另附明细表)
序号 产品 产品名称 型号 规格 单位 数量 单价(元) 金额(元) 木箱包装金额(元)
总金额(大写):____________
备注:_________________________以上为工厂价,不含税,简易包装。
二、结算方式:双方在签订合同之日起叁天内按合同总额预付货款30%;余款在发货前付清,即元,或一次性付款即元,收款后即安排生产及发货。
三、交货期限:双方约定在甲方收到预付货款后天工厂交货,即年月日。
乙方在合同交货期起超过三十天内不提货及不支付货款余额即视为乙方违反合同规定,甲方有权将其货物处理,乙方所交付的预付货款甲方不再退还。甲方由此出具书面或邮件通知,当乙方收到通知后7天内回复做最后限期,由此而引起的经济损失由乙方负责。
四、质量要求:本合同设备甲方根据国家对游乐设备相关技术要求和质量要求制造,符合在正常操作条件下正常运作;另外根据乙方要求并征得甲方同意,内容如下:
五、甲方应尽责任及义务:
1、甲方所销售的产品保修半年;
2、甲方代办运输,费用由乙方支付。
3、设备配备使用说明书,产品易损件、安装图纸,电路图及土建所需的基础图纸。
4、培训乙方操作人员,熟悉设备使用,乙方负责该项所需费用,(即:_______________差旅、住、食等),时间一般叁天内,如超出约定时间,乙方除负责上述费用外,即每天按元支付甲方。
5、产品保修期过后,甲方有责任提供维修及零配件,按厂价收回费用。
六、产品包装采用有偿或无偿包装。
1、木箱包装有偿,按实际数量结算,行业标准为准。
2、简易包装,无偿包装,但在运输途中设备如有损坏,甲方不予负责。
七、乙方应尽责任及义务:
1、在订购产品时,必须声明对产品的外型、音乐、功能、电源等要求,经双方确认后的产品,如中途变动,其责任由变动方负责,甲方有权拒绝退货及换货。
2、乙方要提供安装设备所需的条件
3、设备到乙方地点时负责装卸费用、报建费用,检测费用,安装人员差旅,吃住费用等。提供安装所需的吊机,焊机等。
4、如因乙方造成原因,导致设备不能按时使用,由此引起的经济责任由乙方承担。
5、如乙方拖欠甲方货款,甲方有权终止本合同,及本合同所承诺的责任和义务,并保留追究经济赔偿的权利,由此引起的经济损失由乙方承担。
八、其它事项:_______________________
九、违约责任:任何一方违约,可按《中华人民共和国民法典》第七章中相关条款执行,若发生纠纷,在协商无效下,可在签约方所在地方人民法院仲裁,因自然灾害、战争及不可估算的客观原因造成影响交货期或提货期,双方可进行友好协商,均不属违约范围之内,双方不承担责任。
十、本合同一式份,经双方签字并加盖公章后生效(传真件具同等法律效力)。
双方各执份,具有同等法律效力。
甲方:_________________________ 乙方:_________________________
法人代表(签章):_________________________法人代表(签章):________________________
业务代表(签章):_________________________业务代表(签章):_________________________
电话:_________________________ 电话:_________________________
现在,合同已经是保证当事人合法权益的保证了,签订合同是保障我们合法权益的第一步。认真做好一个合理且详细的合同签订后,唯有这样,大家来年才能更加有动力,才能更加安心!只不过,你是否知道有哪些合同范本呢?以下是小编为大家精心整理的“小编推荐: 石材购销合同简易版集锦250字”,仅供参考,欢迎大家阅读。
转让方:朱______, 身份证 号码: (简称甲方)
受让方: (简称乙方)
四川____________有限公司(以下简称____________公司), 注册资金 为人民币1000万元。甲方自愿将其持有的____________公司 %股权转让给乙方经公司股东会通过,并征得他方股东的同意,现甲乙双方协商,就转让股权一事,达成协议如下:
一、甲方自愿将其持有的____________公司 %的股权转让给乙方。
二、 甲方保证对其拟转让给乙方的股权拥有完全、有效的处分权,保证该股权没有 质押 ,并免遭第三人追索,否则应由甲方承担由此引起的一切经济和法律责任。
三、有关公司盈亏(含 债权债务 )的分担。
1、本协议书生效后,乙方按受让股权的比例分享____________公司的利润,分担相应的风险及亏损。
2、甲方承诺:截止到 年 月 日,____________公司所负债务共计 万元,由甲方负责偿还,与乙方无关。股权转让后,因甲方债务披露遗漏,导致乙方或____________公司承担在股权转让前的债务,乙方及____________公司有权向甲方追偿。具体债务清单附后作为本协议附件。
四、权利与义务
本协议签订后甲方应积极协助乙方办理股权转让手续,并在本协议签订后 日内协助完成该股权的变更登记。
五、 违约责任
本协议书一经生效,双方必须自觉履行,任何一方未按协议书的规定全面履行义务,违约方向守约方承担 万元违约金。
六、纠纷的解决
凡因履行本协议所发生的争议,甲乙双方应友好协商解决,如协商不成,提交绵阳仲裁委员会仲裁
七、有关费用负担
在转让过程中,发生的与转让有关的费用(如公证、审计、工商变更登记等),由_______方承担。产生的税费属于各自应当承担的部分由各自承担。
八、本协议经双方签字盖章后生效。
本协议一式六份,甲乙双方各执一份,____________公司执四份并报相关部门备案。
转让方:_________ 受让方:_________
____________年______月______日
甲方(买方):
身份证号码:
电话:
乙方(卖方):
身份证号码:
电话:
甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。
第一条、买卖标的
1、名称:
2、品种:
3、数量:
4、计量单位:
5、质量等级:按国家标准执行,确定标准后封存样品,应由甲乙双方共同封存,妥善保管,作为验收的依据。
第二条、包装
1、包装材料:
2、规格:
3、包装要点:
(1)不同品种等级应分别包装。
(2)包装要牢固,适宜装卸运输。
(3)每包品种等级标签清楚。
(4)包装费用由乙方负担。
(5)包装物由乙方供应,包装物的回收办法由双方另行商定。
第三条、价款
产品的价格按下列第__________项执行:
1、在合同执行期内遇有价格调整时,按新价格执行。
2、价格由当事人协商议定。
第四条、货款结算
1、货款的支付方式,按照以下第_________项规定办理。
(1)合同生效后三日内甲方一次性付清货款。
(2)甲方自提,现款现货,货款两清。
(3)预付货款总额的_________%,余款在货到后以一次付清。
2、实际支付的运杂费,按照以下第_________项规定办理。
(1)运杂费由乙方承担。
(2)运杂费由甲方承担。
3、货款的结算方式按照以下第_________项规定办理。
(1)现金或现金支票结算。
(2)银行电汇或银行票汇结算。
(3)银行转账结算。
4、开具发票类型:开具发票类型按照以下第_________项规定办理。
(1)税率为17%的增值税发票。
(2)税率为4%的普通商业发票。
(3)售货收款凭证。
第五条、交货方式
1、交货方式:按下列第_________项执行:
(1)实行送货的,乙方应按合同规定的时间送往(接收地点),交货日期以发运时运输部门的戳记为准。
(2)实行代运的,乙方应按甲方的要求,选择合理的运输路线和运输工具,向运输部门提报运输计划,办理托运手续,并派人押运(如果需要)。交货日期以发运时运输部门的戳记为准。
(3)实行提货的,乙方应按合同规定的时间通知甲方提货,以发出通知之日作为通知提货时间。
(4)实行义运的,对超过国家规定的义运里程的运输费用负担,按国家有关规定执行;国家没有规定的,由甲乙双方协商。
2、保险:(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。
第六条、产品验收
1、验收时间:甲方应在收到产品之日起日内组织有关人员会同乙方人员进行验收。
2、验收标准:以双方约定的质量为准,允许产品颜色有一定误差,重量允许有_________%误差,允许含水分为_________%。
3、异议
(1)甲方在验收中,如果发现产品质量不合规定,应妥为保管,并在日内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
(2)如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同规定。
(3)乙方在接到需方书面异议后,应在日内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第七条、风险负担
1、产品毁损、灭失的风险,在产品交付之前由乙方承担,交付之后由甲方承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
2、因甲方的原因致使产品不能按照约定的期限交付的,甲方应当自违反约定之日起承担产品毁损、灭失的风险。
3、乙方出卖交由承运人运输的在途产品,除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的风险自合同成立时起由甲方承担。
4、乙方按照约定未交付有关产品的单证和资料的,不影响产品毁损、灭失风险的转移。
5、因产品质量不符合质量要求,致使不能实现合同目的的,甲方可以拒绝接受产品或者解除合同。甲方拒绝接受产品或者解除合同的,产品毁损、灭失的风险由乙方承担。
第八条、甲方权利义务
1、甲方对乙方交付的农副产品必须及时验收,并按合同约定支付货款。
2、甲方评定产品质量等级要严格按照国家规定的质量标准或双方约定的质量标准,按质论价,不得压级压价和提级提价。
3、甲方有权拒收对乙方交付的不合规格的产品,但必须向乙方说明拒绝收受的理由。
4、甲方应当协助乙方做好生产采收技术指导工作。
第九条、乙方权利义务
1、乙方在未完成本合同约定的产品交付任务之前,不得私自向甲方以外的第三方出售产品。
2、乙方向甲方交付的产品,必须符合本合同规定的质量等级,不得向甲方交付等外产品。
3、乙方的农副产品生产如受气候条件的影响,允许在减产________%的幅度内不以违约论。
4、乙方完成本合同约定的交付任务后,有权自行向第三方出售产品。
第十条、甲方的违约责任
1、甲方中途退货的,应向乙方赔偿退货部分货款的_________%违约金。
2、甲方未按合同约定的时间和要求提供有关包装物的,除交货日期得以顺延外,应按顺延交货部分货款金额每日万分之_________计算,向乙方支付违约金;如________日内仍不能提供的,按中途退货处理。
3、甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之________计算,向乙方支付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
4、甲方逾期付款的,应按逾期货款金额每日万分之_________计算,向乙方支付逾期付款的违约金。
5、甲方违反合同规定拒绝接受产品的,应承担因此给乙方造成的损失。
6、甲方如错填到货的地点、接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受到的实际损失。
第十一条、乙方的违约责任
1、乙方不能交货的,向甲方偿付不能交货部分货款________%的违约金。
2、乙方所交产品品种、质量等不符合同规定的,如甲方同意利用,应按质论价;甲方不能利用的,应根据具体情况,由乙方负责包换,并承担调换或退货而支付的实际费用。
3、乙方因产品包装不符合合同规定,须返修或重新包装的,乙方负责返修或重新包装,并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成产品损坏或灭失的,由乙方负责赔偿。
4、乙方逾期交货的,应按照逾期交货金额每日万分之________计算,向甲方支付逾期交货的违约金,并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过________日,甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
5、乙方提前交的产品、多交的产品,如其品种、颜色、质量不符合约定,甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,均应由乙方承担。
6、产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。
7、乙方提前交货的,甲方接到产品后,仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要产品的,乙方应按数补交,并承担逾期交货责任;甲方不再需要产品的,应在接到乙方通知后________日内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意乙方发货。
第十二条、合同的解除情形
1、合同期限届满,甲乙双方不再续签本合同。
2、甲乙双方通过书面协议解除本合同。
3、因不可抗力致使合同目的不能实现的。
4、在合同期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的。
5、当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行。
6、当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的.。
第十三条、声明及保证
甲方:
1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:
1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十四条、保密
甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为________年。
第十五条、通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第十六条、合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
第十七条、合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。
第十八条、争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(1)提交合同履行地的仲裁委员会仲裁。
(2)依法向合同履行地的人民法院起诉。
第十九条、合同效力
1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年,自_________年_______月_______日至_________年_______月_______日。
2、本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(盖章):
地址:
法定代表人(签字):
合同履行地:
签约时间:_________年_______月_______日
乙方(盖章):
地址:
法定代表人(签字):
合同履行地:
签约时间:_________年_______月_______日
委托方:__________(以下简称甲方)
受托方:__________(以下简称乙方)
依据《民法典》,甲乙双方就下述项目的管理咨询,经协商一致,签订本合同。
1.项目名称:__________(以下简称本项目)
2.咨询服务内容、形式和要求:
见附件1,如果甲方提出追加咨询内容,甲乙双方协商解决,必要的话另外签订合作协议。
3.履行期限及甲方协作事项:
3.1履行期限:从年月至年月进行咨询服务。
3.2甲方按乙方的《咨询注意事项》(详见附件2)提供协作事项。
4.报酬及其支付方式:
4.1本项目报酬为万元人民币,乙方的差旅费、食宿费由甲方承担。
4.2支付方式:
4.2.1签订本合同之后即由甲方向乙方预付报酬的50%,即5万元人民币;
4.2.2乙方提交改制咨询方案报告并得甲方确认后的3日内,甲方向乙方支付3万元人民币;乙方提交医疗投资公司管控方案报告后3日内支付2万元人民币;
4.2.3甲方对乙方提交的咨询报告确认时间不超过10个工作日。
5.权利与义务
5.1甲方的权利和义务
5.1.1有权在符合本合同第3.2、4.2.1、5.1.3项情况下要求乙方按时完成咨询项目。
5.1.2有权要求乙方保守甲方的商业秘密。
5.1.3按本合同规定协助乙方的工作,保证提供的信息和资料真实、有效。
5.1.4按本合同第4项支付咨询报酬。
5.2乙方的权利与义务
5.2.1有权按本合同第4项收取咨询报酬。
5.2.2有权在甲方未按规定支付咨询费用的前提下中止或暂缓咨询。
5.2.3保守甲方的商业秘密。
5.2.4在甲方符合本合同第3.2、4.2.1、5.1.3项情况下,按时完成咨询课题。
6.违约责任
6.1双方应严格履行本合同,不得随意变更或解除,否则应向对方承担违约责任。
6.2若甲方未按本合同第4项支付报酬,则除应继续支付未支付的报酬外,应向乙方承担未支付报酬的10%的违约金。
6.3在甲方履行了符合本合同有关规定的情况下,若乙方未按时完成咨询项目,则乙方应向甲方承担已支付报酬的10%的违约金。由于甲方的原因,乙方延期完成咨询项目,甲方支付报酬期限可以顺延。
6.4若甲方擅自变更或解除本合同,则乙方不退还已收取的报酬;若乙方擅自变更或解除本合同,则乙方退还所收取的报酬,并支付总报酬的10%的违约金。
7.本合同的变更、解除
甲乙双方不得擅自变更、解除本合同,甲乙双方协商一致并达成书面协议可变更、解除本合同。
8.争议的解决
甲乙双方应真诚合作,若因履行本合同而产生争议,应采取友好协商的方式解决,协商不成的,甲乙双方均有权提交有管辖权的人民法院予以解决。
9.本合同未尽事宜,甲、乙双方另行协商,并达成书面协议。
10.本合同自签字之日起生效。
甲方:____________
乙方:____________
法人代表:________
法人代表:________
____年____月____日
____年____月____日
甲方:__________
乙方:__________
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国森林法》及有关法律法规规定,本着诚实守信、互惠互利、平等、公开、自愿的原则,就乙方向甲方出卖本合同约定的货物事宜,经协商一致达成如下条款:
一、数量、价格、供应进度
单位:_____m、_____cm、_____T、_____m、_____月
原料来源:_____。
二、原木质量验收标准
原木质量的验收标准具体见本合同附件。
三、运输方式、交货地点
(一)运输方式:乙方自行组织承运。除卸车的工作及费用由甲方负责外,其余标的物的包装、运输等工作及费用由乙方负责。 3
(二)交货地点及方式:在甲方指定的贮木场检尺、验收交货。
四、验收方式
甲方在验收中如发现货物的规格和质量等不合规定或合同约定的,甲方有权要求乙方全部退还该货物。
五、付款、供货方式
(一)货款结算单价:甲乙双方合同签订价(含税费)为结算单价。
(二)乙方在_____年_____月_____日前,一次性完成原木的供应。
(三)货款支付方式:乙方开具3%的农产品销售发票后,甲方以现金或银行承兑汇票支付。
六、甲方的权利义务
(一)如乙方所运输的材种、数量与运输证开具的内容不相符的,甲方有权拒收。
(二)严格遵守国家和地方林政管理的法律法规及有关政策规定。
(三)负责联系落实好交货地点和原料到交货地点后的卸车工作,做好检验、计量确认工作。
(四)按合同约定支付货款。
七、乙方的权利义务
(一)按照国家和地方的林政管理法律法规和有关政策以及本合同约定条款,组织原木原料生产、调运,办理运输环节中的原木(产品)运输许可证及相关合法手续,做到票证齐全,保证交付的货物无任何法律瑕疵。保证所运输的材种、数量与运输证开具的内容相符。
(二)负责将原木原料组织调运到甲方指定交货地点,该货物的所有权以及毁损、灭失的风险自交付时转移。
(三)负责向甲方提供结算所需的各种合法税票及相关有效票证、原木原料(产品)合法来源证件、证明;负责提供个人身份证明复印件、支付货款账户复印件及相关必备的有效经营证件、证明等。
(四)在原木装运中,要分规格装运,若混装影响卸车,材积计量中检尺长度甲方将按照最短计。
(五)按照合同约定的规格质量标准、等级标准、供货时间等完成原木原料的生产、调运以及交货。
(六)乙方在未完成本合同约定的供货义务前,不得在影响本合同供货义务的情况下将原木另行出卖给第三方。
八、违约责任
(一)甲方违约责任
甲方违反合同约定给乙方造成损失的,应负赔偿责任。
(二)乙方违约责任
1、乙方所交货物、规格、质量等不符合同约定的,乙方按_____(大写:_____)元/立方米向甲方支付违约金。
2、乙方逾期交货的,应赔偿甲方因此所遭受的损失,并承担以下违约责任:
(1)违约金
乙方逾期交货是由于其将原木及木片出卖给第三方造成的,乙方需按交货时市场价的两倍向甲方支付违约金。
(2)合同的解除
乙方一次性交付货物的,如果逾期交货超过_____日,甲方有权解除本合同并要求乙方支付逾期违约金_____(大写_____)元/立方米/吨。
(3)乙方应诚信经营,预防主观或有预谋的损害甲方利益,如出现对供应原料数量、质量弄虚作假、以次冲好等情况的。乙方应承担5000元以上的违约金,同时甲方将乙方列入供应商黑名单,解除本合同及与乙方签订的一切经济合同,拒绝和终止与乙方的一切经济活动事项:
九、争议的解决
本合同在履行过程中发生争议的,双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方应向甲方住所地人民法院提起诉讼。
十、其他约定
(一)本合同自甲、乙双方签章之日起生效,未尽事宜,双方协商一致后可订立补充协议,与本合同具有同等法律效力。
(二)本合同对甲方的合法承继主体或甲方合同权利/义务的合法受让方仍然有效。
(三)本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份,均具有同等法律效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包人(甲方):_________
承包人(乙方):_________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》计其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,明确双方责任、权、利,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:新上城原上城影院。
3、工程内容:钢筋、架模、混凝土地、砌砖墙、水电门窗安装。
二、合同工期:
开工日期:_________年______月______日
竣工日期:_____月_____日
合同期总日历天数:
三、质量标准:合格
四、工程款(进度款)支付及结算办法:
甲方按照乙方每月完成进度合格部分产值80%支付乙方(以此类推),当工程整体完成验收合格后,甲方15日内支付本工程款的97%,余下3%作为保修金,一年内若无质量事故退还保修金。
五、甲方负责办理施工许可证手续、施工图、该工程的定位坐标、标高,以及函接各种关系,所有工作确保施工合同的履行。如因甲方手续不完善造成停工,由甲方承担责任。
六、违约
发包人不按合同约定支付工程进度款,超过10个工作日按应付工程款的金额每月5%的利息计算。双方办理完验收15天工程总额的97%,如甲方不按时支付实为违约,按总造价的5%实为违约金支付给乙方。承包人原因工期延误不能按合同约定工期竣工验收合格,承包人承担违约责任,每延误1天按元每天向发包人计付处罚,同时提前1天甲方奖励乙方每天元。延期罚款总额不超过总价的。
七、补充条款:
在合同履行过程中,承包人应严格按发包人内审程序规定执行,涉及图纸会审纪要,施工组织设计,专项施工方案,技术核定,技术经济核定及设计变更等工程技术资料最终以发包人所确定的最终签审人(以发包人向承包人出具的书面通知为准)签字确认为准,以此作为结算依据。本工程项目(含今后甲方所有二期、三期工程在同等条件下,直接由乙方承建)
八、在施工过程中发生争议,双方协商解决。
九、未尽事宜,甲乙双方另签补充协议。
十、本协议一式贰份,双方各执壹份,甲乙双方签字生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:
乙方: (身份证号码: )
1、根据国家有关规定, 经甲、乙双方共同协商,在平等自愿的原则下签订本用工协议, 共同执行。
2、本协议期限为 (年/月),自 年 月 日起至 年 月 日止。
3、工作任务:
3.1乙方在甲方经营的 从事导购工作;
3.2 乙方的职责及工作质量,按照家纺行业的基本规范和甲方的有关规定执行;
3.3 乙方应遵守职业道德和劳动纪律,应完成甲乙双方共同制定的销售任务;
3.4 因甲方经营情况发生变化或乙方不能胜任岗位时,乙方应服从甲方的工作安排。
4、劳动报酬:
4.1甲方按照国家有关规定,根据潼南平均工资水平确定乙方的劳动报酬基数为 元(人民币)/月(大写: ),其它各种福利、津贴均含在当月的劳动报酬中而不再另行计发。
4.2 乙方的销售提成按销售收入的1%计提,(新员工第一个月为试用期,试用期不享受销售提成)。
5、劳动纪律:
5.1 乙方应严格遵守国家法律法规。遵守甲方的工作规范、劳动安全卫生制度等各项规章制度,包括《员工手册》中写明的各项规定和要求。乙方应保守甲方商业机密,维护甲方利益。
5.2 乙方应爱护甲方财物, 如店内财物丢失或损坏, 乙方应照价赔偿。
5.3 乙方应遵守双方协商制定的工作时间, 工作时间根据不同季节制定,一经确定,甲、乙各方不得单方面更改。
5.4 乙方违反劳动纪律, 甲方可对其进行批评教育或按有关规定给予必要的处分或解聘。
6、协议的终止、变更、续签和解除:
6.1 本协议期限届满时即终止, 由于工作需要, 在双方同意条件下, 可续签协议, 并应提前一个月办理续签协议手续。6.2 经双方协商同意, 可以变更协议有关内容并办理协议变更手续。
6.3 甲方可以根据国家有关规定和生产经营状况解除本协议。
6.4 具有下列情况之一, 乙方可以解除本协议:
6.4.1 经国家有关部门确认,甲方工作条件恶劣、严重危害员工身体健康, 甲方又不加以改善的;
6.4.2 甲方违反劳动协议或法律、行政法规, 侵害乙方合法权益的。
6.5 任何一方提前解除协议, 均应提前 15 日通知对方。
7、任何一方违反本协议规定, 给对方成经济损失, 应视其后果和责任大小按有关规定予以赔偿。
8、协议如有未尽事宜, 凡属国家有规定的, 按有关规定执行;凡属国家没有规定的, 甲、乙双方可协商修订、补充。
9、本协议双方签字即生效。协议一式贰份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
在这个快节奏的世界,合同也变得更加重要了,如果你不签订合同的话,那你就无法得到更好的保障。可以开始签订你们之间沟通好的的劳动合同了,这样我们来年的工作才会一年比一年好!所以您这是在找一些有关合同范本的东西吧?下面是小编精心收集整理,为您带来的《[推荐]原煤购销合同范本大全8篇》,仅供参考,大家一起来看看吧。
(甲方)买方:______ (乙方)卖方:______
经买卖双方友好协商,本着平等互利原则,就卖方向买方供应烟煤达成如下协议:
一、产品名称:烟煤(原煤)
二、合同数量:3000吨。
三、合同价格:850元/吨(含17%的增值税专用发票)。如遇市场变动时,以买方通知确认为准。
四、质量要求:发热量5300大卡/千克,挥发份≥16%,全硫≤3.0%,外水份≤6%,粒度≤300mm,无杂质混入,
五、交货地点:重庆九鑫水泥有限公司原煤堆棚。
六、验收标准及异议解决方法:
产品以买方地磅过磅重量为准,工业分析检验考核取加权平均值结算。若卖方对买方的检验结果有异议,则以买卖双方共同取样的留存样(留存样需共同采选)送至双方认可的国家权威机构仲裁,当结果在买方化验的基础上正负100大卡/千克内(含100大卡/千克)不作调整,以买方为准,超出100大卡/千克以权威机构检验结果为准(采样过程中卖方有权对采样结果进行查看,共同采选)。
七、产品质量结算考核办法:
1、原煤以分析基发热量为基准,加权平均值按正负5400大卡/千克正负100为基准考核。
(1)加权平均发热量
2、挥发份按17%考核。(挥发份每降低1%,扣款2元/吨,不足1%按1%计算)。
3、外水份按入库数量6%的基准考核,大于6%的,按超出部分比例的2倍扣除结算数量。
4、全硫考核指标为≤3.0%
(1)3.0%
(2)单车硫含量>4.0,不列入加权平均(结算价格按1角大卡结算)。
5、粒度结算考核办法:粒度按≤300mm进行考核,当粒度>300mm时,产生费用由卖方全额承担。
八、结算方式:卖方供煤满1000吨结算,月供不足3000吨则按月结算。双方办理完结算手续后,由卖方向买方提供税率17%的全额增值税专用发票。若因该增值税专用发票经税务机关最终鉴定不合法,由此给甲方造成的一切损失(如补税、罚款、滞纳金、退税等)由乙方承担所有的经济损失和法律责任。
九、其他约定事项:
1、乙方进入甲方公司的车辆必须严格遵守甲方的管理制度及相关规定,否则将予以相应处罚。
2.甲乙双方承诺就本合司条款互负保密义务,否则,对方有权按照《合同法》规定追究违约方责任。
3、乙方必需在规定的区域内采购原煤,如有违约,按当地煤价处理。
4、本合同在履行过程中如发生的争议,由双方当事人协商解决,若甲乙双方无法协商一致,可依法向签订合同所在地人民法院仲裁。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:_______________
乙方:_______________
甲乙双方经双方协商一致,同意按下述条件签订本合同。
一、产品型号、数量、合同价格、金额:
二、交货地点:
⑴乙方负责安排运输,运输费乙方承担。⑵交货地点:
三、付款方式:
⑴合同以人民币付款;
⑵甲方应在签订合同,产品入库后30天里付清货款。
四、甲乙双方承诺:
⑴甲方产品采购,只用于银行业务礼品赠送及信用卡积分兑换。⑵甲方采购乙方产品,对外报价不得低于499元。⑶乙方向甲方提供的英菲克i7产品是正品。
⑷乙方向甲方提供英菲克i7产品相应的产品资料。
五、保修事项:_______________乙方承诺对所供产品全部按国家行业标准及工厂承诺执行保修。
注:_______________因不可抗力因素、甲方工作环境恶劣或甲方私自拆修造成的损坏或故障不在保修范围内
六、违约责任
⑴如果乙方没有按照合同规定或甲方同意延长的时间交货,甲方可以要求乙方支付违约赔偿金,赔偿费按迟交货物的计价金额每迟延一周0.5%计收。但违约赔偿费的最高限额为迟交货物计价金额的5%。一周按7天计算,不足7天按一周计算。如果乙方在达到最高限额后仍不能交付的,甲方可考虑终止合同。
⑵甲方不能及时支付款项的,乙方可以要求甲方比照本款第⑴条规定的方式承担违约责任。
七、合同生效及其他
⑴合同一经双方签字并加盖公章即为生效。
⑵本合同一式肆份,以中文书写。甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。
⑶本合同未尽事宜,以国家规定为准。
八、合同变更
合同生效以后,任何一方当事人不得擅自对其条款进行更改。对合同的变更必须由双方当事人协商一致,并须签订书面的`修改协议。
甲方:_______________乙方:_______________
甲方代表:_______________乙方代表:_______________
帐号:_______________帐号:_______________
日期:_______________日期:_______________
销售方:(以下简称甲方)
购买方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致达成协议如下:
第一条 订货金额及技术参数乙方向甲方订购____木地板。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如下表所列:
第二条 定金
签定合同时乙方向甲方交付:定金壹万元。
第三条 交货时间、地点及付款结算方式
1、日期:另行通知
2、交货地点:另行通知
3、付款结算方式:
第四条(1)乙方通知甲方提货时,乙方支付木板总货款的30%
(2)木地板到乙方工地,其余货款乙方在五天之内合部付清,乙方未付款按货款的10%交纳违约金每天。付款方式按实际面积结算,质量保证三年内有任何质量问题由甲方负责。保证期内乙方通知甲方维修,甲方不去维修,乙方产生的费用由甲方负责。
(3)甲方垫付款在乙方验收合格后五天之内付清。
第五条 双方责任
(一)甲方责任
1、甲方未按合同规定的产品数量交货时,少交的部分,乙方如果需要,应照数补交,如乙方需要而甲方不能交货,则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值5%的违约金。
2、产品交货时间不符合规定时,每延期一天,甲方应偿付乙方以延期交货部分货款总值5%的违约金。
3、木地板属于半成品商品,只有通过科学的安装方法才能成为一个完整的商品,安装部分如不符合质量标准和使用要求,甲方应及时维修或重新安装,由此造成的损失甲方自行负责。
(二)乙方责任
1、乙方如中途变更产品花色、品种、规格、质量标准的,应按变更部分货款总值的5%偿付违约金。
2、乙方如中途退货,应事先与甲方协商,甲方同意退货的,应由乙方偿付甲方退货部分货款总值50%的违约金。甲方不同意退货的,乙方仍须按合同规定收货。
3、乙方如未按规定日期向甲方付款,每延期一天,应按付款总额的10%承担逾期交款违约金。
4、合同签定后如甲方送货,乙方无正当理由拒绝接货,乙方应承担因此而造成的损失和运输费用及违约金5%。
第六条 变更产品技术参数的协商如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,甲方须变更产品品种、花色、规格,应提前30天与乙方协商。
第七条 方不得擅自修改合同条款本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更,修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并可要求变更、修改合同的一方承担一切损失。
第八条 不可抗力的通知
甲、乙一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时通知对方,并说明不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。
第九条 争端解决
本合同在执行中如发生争议甲、乙双方应协商解决,协商不成时,任何一方均可向:
1、消费者协会申请仲裁;
2、人民法院起诉。
第十条 合同生效
本合同自双方签章之日起生效
第十一条 未尽事宜
本合同在执行期间,如未尽事宜,由甲乙双方协商,另订附则附与本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十二条 合同份数
本合同一式两份,由甲、乙双方各执正本一份。
订立合同人:
甲方: 乙方:
公司盖章: 公司盖章:
代表签字: 代表签字:
签定日期:
需方(甲方):____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________职务:____________
供方(乙方):____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________职务:____________
为了搞活流通,促进柑桔生产的发展,经协商一致,订立本合同。
第一条品名、数量、交货时间、地点:
-------------------------------------------------------------------|品名|单位|数量|单价|金额|交货时间|交货地点|备注||------|------|------|------|------|----------|----------|--------|||||||||||------|------|------|------|------|----------|----------|--------|||||||||||------|------|------|------|------|----------|----------|--------||||||||||-------------------------------------------------------------------
第二条品质规格:按CH014-83质量规格标准收购。乙方不得交次留好,丙级果不超过交售总量的10%,不合格果不收。
第三条价格:按交货之日双方议购价结算。
第四条交货办法:在合同规定日期内,柑桔成熟后具体商定交货日期和日交量。
第五条验收办法:按国家主管部门规定的散果或成件果验收办法。在收购点过秤前抽样验收。
第六条价款结付:需方按实收数量、等级在____日内(除扣回订金、扶持资金外)全部付清。延期按银行付息。
第七条费用负担:交货前由供方自理。如收货地点的距离超过合同规定交货地点,其超里程运费,由需方负担。
第八条其他约定:
第九条双方的责任:供方应努力提高产量、质量,按采收计划按时、保质、保量完成合同任务后,才能自行处理多余产品。如遇人力不可抗拒的灾害影响合同的执行时,应在____月____日前提出协商修改合同。需方应负责找好销路,不得少收或不收,做好生产采收技术指导,按政策规定做好生产资料供应和预购订金的发放等工作。
第十条违约处理:任何一方违反合同,按合同总值____%偿付另一方违约金,如发生争议,任何一方都可向人民法院起诉。
第十一条本合同自双方签字之日起生效,有效期限自____年____月____日至____年____月____日。
甲方:____________乙方:____________
代表人:____________代表人:____________
____年____月____日____年____月____日
甲方:___________________
乙方:___________________
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则,就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同,以便共同遵守。
一、合同价款及付款方式
本合同总价款为人民币_______整。本合同签订后,甲方向乙方支付定金__________元,在乙方将上述产品送至甲方指定的地点并经甲方验收后,甲方一次性将剩余款项付给乙方。
二、产品质量
1、乙方保证所提供的产品货真价实,来源合法,无任何法律纠纷和质量问题,如果乙方所提供产品与第三方出现了纠纷,由此引起的一切法律后果均由乙方承担。
2、如果甲方在使用上述产品过程中,出现产品质量问题,乙方负责调换,若不能调换,予以退还。
三、违约责任
1、甲乙双方均应全面履行本合同约定,一方违约给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任。
2、乙方未按合同约定供货的,按延迟供货的部分款,每延迟一日承担货款的__________违约金,延迟_____日以上的,除支付违约金外,甲方有权解除合同。
3、甲方未按照合同约定的期限结算的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定,延迟__________日,需支付结算货款的__________的违约金;延迟_____日以上的,除支付违约金外,乙方有权解除合同。
4、甲方不得无故拒绝接货,否则应当承担由此造成的损失和运输费用。
5、合同解除后,双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算,不得刁难。
四、其他约定事项
本合同一式_____份,自双方签字之日起生效。如果出现纠纷,双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其它事项
甲方(公章):______________ 乙方(公章):______________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方(销售方)________________
乙方(购买方)________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,经协商一致,达成如下协议:
第一条 煤炭品种、数量、价格
1.1煤炭品种为 煤矿生产的 煤,数量以实际供应并验收的为准,长期供应,但每月保证供应壹万叁仟吨以上煤炭,发热量在5200大卡以上,硫0.8左右,挥发6—15个之间,水10个以下。粒度最大不能超过50mm。
1.2 价格:发热量在5200大卡以上按0.13元结算,每降低100大卡降低20元/吨。(若煤炭掉价,乙方将提前六天通知甲方)
第二条 煤炭质量
注:,煤质误差按国家标准执行,煤炭质量要求以商丘裕东发电有限责任公司的合同要求为准。
第三条 交货时间、地点及运输方式
3.1交货时间:____________________
3.2交货地点:商丘裕东发电有限责任公司煤厂
3.3运输方式:火车运输及费用由甲方负责,货到夏邑火车站后转汽车运输,汽车车辆由乙方负责,但运费每吨30元由甲方承担。煤从火车站拉出以火车站的过磅为准。甲方应给乙方到电厂的合理消耗(按国家标准),数量以电厂过磅为准。如出现数量短少由乙方按价赔偿。煤炭到火车站后,乙方保证三天运完3000吨,如不能运完,在站内产生的费用由乙方负责。但火车到站卸车费、装车费,站台费等费用由甲方承担(如果油价变动,运费按市场价调整)。
第四条 煤炭验收
4.1 煤炭交货后,由上去裕东发电有限公司于三日内完成验收。
4.2 质量确认:双方同意以商丘裕东发电有限责任公司煤厂的检验结果为准。(附数量单据)检验结束后,各种税收由甲方负责交纳。
第五条 货款支付方式
5.1 乙方收到甲方向商丘裕东发电有限责任公司煤厂的交货验收单据,票据齐全后以银行国内信用证方式付清单据记载的全部煤炭款。
5.2 信用证支付的条件如下:甲方向乙方提供全额的增值税发票。电厂煤质检验合格证明和过磅数量单据,双方对上述单据验证可盖章后三日内(休息日除外)。甲方只能划走这批煤的总额,多余的资金等下批甲方到货后,符合上述条款可划付。信用凭证到期不能履约有乙方收回信用凭证。
第六条 保证方式
6.1乙方应前期开具______元的银行信用证明交给甲方,甲方也应在乙城市的银行存入______元的保证金,双方同时到场共同签字才能取款。时间为_____天。
第七条 违约责任
7.1 甲方如不能按约定的时间_____年___月___日(以银行国内信用凭证使用期限为准)供应数量、质量符合合同规定的煤炭,存入永成银行的保证金______元作为违约金归乙方所有,并承担违约责任。
7.2 一方违约给对方造成的损失应承担赔偿责任,但因不可抗拒的自然灾害造成的损失除外。(但必须有省级政府的证明)
第八条
8.1 各种税收由甲方负担,甲方每吨付给乙方纯佣金肆拾元。
8.2 本合同未尽事宜可根据情况的变化,经双方商定可另行协商以书面形式签订补充合同,与本合同具有同等效力。
第九条 合同争议的解决
9.1 双方发生争议的,可协商解决;协商不成提请_____市仲裁委员会仲裁。
第十条 本合同一式三份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方: 乙方:
地址: 地址:
电话: 电话:
传真: 传真:
甲、乙双方就甲方购置办公家俱一事经友好协商,为保障甲、 乙双方的合法权益,一致同意按下列条款成交本合同
一、货物购置名细:
商品名称\型号\规格\颜色\材质\单价\数量\总价等详细见货物购置名细表(共一页)
二、合同金额(人民币):
合同总价¥: 元,大写:
三、付款提货方式:
1、合同签定当日,甲方须支付给乙方定金:¥ 元,大写 (转帐支付的,以货款进入乙方银行帐户为准)乙方收到甲方的定金后开始生产;生产完毕到现场安装完成验收合格后甲方付款即:¥ 元,大写 (转帐支付的,以货款进入乙方银行帐户为准)。
2、交货日期:自甲方定金转到乙方账户后20日之内货到现场于5日内安装完毕。
3、货款支付方式:甲方以(转帐支票\汇票\现金)支付给乙方。
4、乙方帐户名称:
帐 号:
开 户 行 :
5、甲方必须提供清洁、有照明条件、电源等合适的工作环境、以保证乙方产品质量不受环境影响及组装工作顺利进行。
6、在施工期间,乙方负责现场的施工安全及材料保管,发生意外由乙方自行承担责任。
7、合同生效起始期以乙方收到甲方的订金日期为准。
8、合同暂定每楼层13个房间,如以后甲方继续采买乙方产品,系数标准一样,乙方不得对其产品更改价格。
四、产品质量及售后服务:
乙方按(货物购置名表)所列保证产品的质量,所有产品除人为损坏及使用不当外,乙方负责免费保修三年。三年后如产品出现问题,乙方在甲方规定的工作日期内,负责上门维修服务,仅收取工料及运输费。
五、修改合同:
此合同签定后,如因甲方修改合同而取消部分已定的货物,由此造成乙方生产该批货物的材料和劳务的损失,将由甲方承担。
六、如乙方不能在合同规定时间内交货,拖延交货期间每拖延壹天,甲方将按千分之五的总货款进行扣除,直至交货完毕。
七、附加条款:
本合同一式两份,由甲、乙双方代表签字盖章后生效,双方各执一份,均具有同等的法律效力。一切由执行本合同引起的或与本合同有关的争执,甲、乙双方应、友好协商解决,如协商不能解决时,可提交国家有关法律部门进行裁决。
八、合同总价已包括设计、包装、安装及税金。
九、甲方货物购置名细表:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方(销售方)________________
乙方(购买方)________________
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,经协商一致,达成如下协议:
第一条 煤炭品种、数量、价格
1.1煤炭品种为 煤矿生产的 煤,数量以实际供应并验收的为准,长期供应,但每月保证供应壹万叁仟吨以上煤炭,发热量在5200大卡以上,硫0.8左右,挥发615个之间,水10个以下。粒度最大不能超过50。
1.2 价格:发热量在5200大卡以上按0.13元结算,每降低100大卡降低20元吨。(若煤炭掉价,乙方将提前六天通知甲方)
第二条 煤炭质量
注:,煤质误差按国家标准执行,煤炭质量要求以商丘XX公司的合同要求为准。
第三条 交货时间、地点及运输方式
3.1交货时间:____________________
3.2交货地点:商丘XX公司煤厂
3.3运输方式:火车运输及费用由甲方负责,货到夏邑XX后转汽车运输,汽车车辆由乙方负责,但运费每吨30元由甲方承担。煤从火车站拉出以火车站的过磅为准。甲方应给乙方到电厂的合理消耗(按国家标准),数量以电厂过磅为准。如出现数量短少由乙方按价赔偿。煤炭到火车站后,乙方保证三天运完3000吨,如不能运完,在站内产生的费用由乙方负责。但火车到站卸车费、装车费,站台费等费用由甲方承担(如果油价变动,运费按市场价调整)。
第四条 煤炭验收
4.1 煤炭交货后,由上去XX公司于____日内完成验收。
4.2 质量确认:双方同意以商丘XX公司煤厂的检验结果为准。(附数量单据)检验结束后,各种税收由甲方负责交纳。
第五条 货款支付方式
5.1 乙方收到甲方向商丘XX公司煤厂的交货验收单据,票据齐全后以银行国内信用证方式付清单据记载的全部煤炭款。
5.2 信用证支付的条件如下:甲方向乙方提供全额的增值税发票。电厂煤质检验合格证明和过磅数量单据,双方对上述单据验证可盖章后____日内(休息日除外)。甲方只能划走这批煤的总额,多余的资金等下批甲方到货后,符合上述条款可划付。信用凭证到期不能履约有乙方收回信用凭证。
第六条 保证方式
6.1乙方应前期开具______元的银行信用证明交给甲方,甲方也应在乙____市的银行存入______元的保证金,双方同时到场共同签字才能取款。时间为_____天。
第七条 违约责任
7.1 甲方如不能按约定的时间________年____月____日(以银行国内信用凭证使用期限为准)供应数量、质量符合合同规定的煤炭,存入XX银行的保证金______元作为违约金归乙方所有,并承担违约责任。
7.2 一方违约给对方造成的损失应承担赔偿责任,但因不可抗拒的自然灾害造成的损失除外。(但必须有省级政府的证明)
第八条
8.1 各种税收由甲方负担,甲方每吨付给乙方纯佣金肆拾元。
8.2 本合同未尽事宜可根据情况的变化,经双方商定可另行协商以书面形式签订补充合同,与本合同具有同等效力。
第九条 合同争议的解决
9.1 双方发生争议的,可协商解决;协商不成提请_____市仲裁委员会仲裁。
第十条 本合同一式三份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
主要负责人:主要负责人:
(签章) (签章)
签署日期:年____月____日
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程石材幕墙施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:世际金辉大厦
工程地点:河津市新耿南街
工程内容:建筑高度40.50m,建筑长度65.56m,结构类型框剪。
二、工程承包方式及范围
承包方式:包工包料、包设备。
承包范围:①—⑨轴正立面的全部石材幕墙工程.其中包括主体结构后置埋件的施工;幕墙全部金属框架、紧固件的施工及防腐处理;石材面板的加工制作、搬运及安装;石材幕墙的防雷装置施工;脚手架工程施工;石材幕墙的设计施工图由施工单位提供(含计算书、施工方案各一份),其费用由施工单位承担。
三、合同工期
开工日期:20xx年12月28日
竣工日期:20xx年 5月10日
四、工程质量
质量标准:合格
工程质量:质量标准的评定,以国家或行业现行验收标准为依据。因承包人原因,工程质量达不到合格标准,承包人承担违约责任。双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及造成的损失由责任方承担。
检查和返工:承包人应认真按照标准规定和设计图纸要求施工,随时接受发包方的检查和检验,并为检查、检验提供便利条件。一经发现有不合格现象,承包人应无条件拆除和重新施工,直至符合标准合格要求,因承包人原因达不到合格标准,由承包人承担拆除和重新施工费用;施工用电由承包方安装电表以实计算,所用电费由承包方承担。
五、合同价款与支付
合同价款:本合同价款采用固定单价方式(工程量约2250m2),除有设计变更外,任何一方不得擅自改变。
金 额:(大写)每平方米_______________ (小写)每平方米 ¥___________________________
价款支付:承包方人员和主材(槽钢、角铁)全部进场后,发包方支付合同总价款10%;金属骨架全部施工完后支付总价款40%;石材安装50%后支付总价款20%;石材幕墙工程全部完成并验收合格后支付总价款25%;剩余5%留作质量保修金,待2年保修期满后如无质量问题,一次性付清。
六、双方责任和义务
1、发包人积做好施工中各方关系的协调,为施工提供必要的便
利条件。
2、发包人随时有权过问工程质量、进度、安全情况并实施全过程监控。
3、承包人应按合同约定时间和要求完成以下工作:
①、承担施工安全保卫工作并承担相关费用;
②、竣工工程交付发包人前由承包方负责保护并承担相应费用,竣工交验后,由发包人负责;
③、承包人随时清理施工现场,保证施工现场的清洁卫生。
七、材料设备供应
本工程全部材料设备均由承包人采购。
承包人采购材料设备的约定:
1、石材产品必须按双方确认的样品及材料表确定的厚度供货,其他材料必须按设计要求及材料表确定的规格型号进货。
2、材料的品种、规格、质量必须符合国家或行业现行相关标准的规定和要求。
3、承包人采购的材料设备必须附有合格证、试验报告及有关厂家资料,报发包人检查验收签字,不合格产品不得进场,承包人对其采购的材料设备承担全部法律责任和经济责任。
八、工程变更
施工中如发生设计变更,由设计单位出变更通知或发包方工地代表认可签字,发生的费用按合同确定的单价增减。
九、安全文明施工
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全文明标准组织施工,并随时接受行业安全文明检查人员依法实施的监督检查,要有健全的安全管理制度,做到有专人负责,专人管理;要做好对工人的安全教育和培训,做到有交底、有检查、有落实;要有必要的安全防护措施,做到设施齐全、功能可靠,不留事故隐患;要科学组织施工、科学打孔,埋设后置件不能破坏主体结构,要确保主体结构安全。
如发生人员及设备安全事故,一切责任和因此发生的费用,均由承包人承担。
十、竣工验收与结算
竣工验收:
1、工程具备验收条件后,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向发包人提供完整的竣工资料及工程验收报告。
2、工程经竣工验收合格的,以竣工验收之日为竣工日期;如在验收过程中提出修改意见,承包人按要求修改,并承担由于自身原因造成修改的费用,修改后通过竣工验收的,以承包人修改后提请发包人验收的日期为竣工日期。
发包人:
承包人:
本协议书由____(以下简称“业主”)为一方,与____(以下简称“监
理单位”)为另一方共同订立。
鉴于业主已委托监理单位为____工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的
项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益.兹就以下事项达成协议:
一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
1.公路工程施工监理中标函或委托函
2.公路工程施工监理合同通用条件
3.公路工程施工监理合同专用条件
4.《公路工程施工监理规范》(JTJ077-95)
5.公路工程施工监理招、投标文件
6.双方签认的补充或修正文件
7.其它文件
8.附件:
附件A——监理服务的形式、范围与内容
附件B——业主提供的监理工作条件
附件C——监理服务的费用与支付
其它附件
三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同
规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理
服务。
五、本协议书经双方签字盖章后,自___年___月__日生效,至___年
___月___日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本协议书正本一式两双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本___
份.双方各执___份。
业主:_____(盖章)______监理单位:_____(盖章)
法定代表人: (签字) 法定代表人: (签字)
单位地址: 单位地址:
邮编: 邮编
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行;
帐号: 帐号:
甲方(发包方):
身份证号码:
乙方(承包方):
身份证号码:
双方协商,订立本协议,以共同恪守。如下:
一、工程项目:
1、三个房间(两卧室、一客厅,以下简称三个房间)打地角线,包暖气及管线(客厅要对称),房顶四周打石膏线,包三个房间的门、窗;客厅、卧室铺强化木地板;清除所有房间原有涂料,客厅、卧室打腻子,刷立邦漆两次。
2、通阳台的门窗处打一吧台,上方根据甲方要求(图纸)做一置物架;阳台东侧打一多用途柜(底下放鞋、上面书柜)、西侧打一吊柜,包阳台、铺磁砖、吊pvc板。
3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶,屋顶吊pvc板;厨房地面铺磁砖,打一灶台。
4、房间电源线路根据甲方要求适当调整,客厅门后一多用途柜(底下放鞋,上面挂衣服)。
5、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方负责施工。
三、质量标准:
施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。
四、施工期限:
二○__年八月二十日至二○__年十月十日,如不能按期完成,每天将处罚金五十圆。
五、工程造价:
材料由甲方提供,甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。
六、付款方式:
工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内一次将装修人工费付清。
七、其它问题:
装修项目的具体要求,由甲方提出,乙方实施。本协议未尽事宜,由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。
八、本协议一式两份,甲、乙方各执一份,具有相同效应。
甲方:乙方:
签字(盖章):签字(盖章):
年月日年月日
(甲方)委托方:__________________
(乙方)加工方:__________________
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,在平等的基础上,经双方友好协商,甲方委托乙方就酒店的部分石材加工达成以下条款:
一、货物概况及加工价格
1、下表为本合同明细单价,具体加工规格及排版要求详见采购单及乙方核实过的图纸。数量按实际完成合格加工数量结算。
2、在本合同执行期间内,本合同约定的固定综合单价均不做任何调整。
3、乙方需根据甲方采购单及乙方核实现场的附图要求的规格和数量进行加工生产,合同签订后3日内乙方应派技术人员到现场核实实际尺寸,制作施工图。
4、结算总价=乙方实际加工合格的数量_约定单价。
5、乙方接到甲方提货通知后2日内应到甲方指定的地点提取大板到乙方工厂加工,并核对码单与石材的实际数量签字确认收料,原材料(大板)的加工消耗定额为不低于90%的出材率。
6、由于乙方加工原因造成石材无法安装的由乙方负责。
二、质量标准
1、加工尺寸偏差范围等必须符合国家有关规范。
2、乙方需对确认的石材排版图(以现场实际核对后)加工生产,并根据排版图对所需石材纹路及色差进行排版并在每一件成品石材上贴上标签。
三、交货时间及地点
1、交货时间:以甲方书面通知时间为准。
2、交货地点:_______________________.
3、现场收货联系人:_________________.
四、包装标准
1、乙方为甲方提供足以保护石材的六面木箱包装。
2、交货时,乙方应在每组包装柜外贴示包装柜内正确的货物规格、数量、编号、使用部位,以便甲方清点货物。
五、货款支付
1、乙方给甲方每交货一批,经甲方验收合格后,则甲方支付该批次货物的加工费的50%,全部加工完毕付至总结算款的80%,安装完毕验收无加工质量问题后付清余款。
2、结算时按乙方实际加工验收合格的数量结算。
3、乙方应保证石材成品在装车及运输时是完好无损的。因乙方原因导致石材运至交货地点若有破损的,乙方承担责任和赔偿费用。
4、本合同所有款项均由甲方以汇款转账方式向乙方支付货款,乙方在收取甲方每一笔货款的同时,开具同等金额的财务发票给甲方。
六、违约责任
1、甲乙双方签订合同后,乙方应严格遵守合同约定的价格及时间供货,甲方也应按合同的约定办理结算,支付乙方货款给。
2、乙方延迟交付成品的,每延迟一天,向甲方支付违约金为人民币______元/天,逾期5天,甲方有权解除合同,乙方应退还已付款,并赔偿甲方损失。
3、乙方对甲方提供的原材料不得擅自调换,如擅自调换的,甲方有权拒收,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。
4、乙方加工的成品尺寸不符合图纸要求,乙方应无偿返工直到符合要求,并赔偿由此给甲方造成的损失。
七、合同的变更与解除
1、甲乙双方协商一致,可以变更或者解除本合同。
2、合同权利义务终止后,甲乙方都应遵循诚实信用原则、履行通知、协助、保密等义务。
八、解决争议的方式
甲乙方应友好协商。协商不成的,向甲方所在地人民法院起诉。
九、其他
1、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商签订补充协议。
2、本合同一式四份,甲方两份,乙方两份,自双方签字盖章之日起生效。
3、乙方应提供营业执照、组织机构代码证、法人身份证、税务登记证复印件。
4、乙方保证其在本合同中的地址通讯方式准确无误,甲方可按该地址直接送达与本合同相关的通知、函等所有资料,也可以邮寄送达,邮寄送达的,无论乙方是否签收或拒签,以甲方寄出时间起算,四日后均视为已送达。
甲方(公章):__________________
乙方(公章):__________________
日期:______年______月______日
发包人(甲方):_____________________
地址:________________________________
法定代表人:__________________________
联系电话:____________________________
承包人(乙方):_____________________
身份证号:____________________________
联系电话:____________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项订立本合同。
第1条:甲方将位于_______市_______内,所建筑的厂房发包给乙方。承包范围:_______市_______厂房地面工程施工,包括窗台以下内外抹灰及厂房散水。乙方必须严格按施工要求施工。乙方对安全及文明施工实行全面承担,包工包料,乙方为安全施工、文明施工第一责任人。
第2条:开工日期:_______年_______月_______日,竣工日期:_______年_______月_______日。
第3条:合同价款甲方按乙方所做工程量施工量标准合计总价款_______万元与乙方结算工程款,乙方承包单价一次包定。如有个别因素发生最终按乙方实际完成工程量据实结算工程款。
第4条:甲方开工前提供具备开工条件的施工场地,需要与有关部门联系和协调的工作由甲方负责。如甲方开工后有不具备材料其他工种所造成的停工甲方按工程总造价款2%每天作乙方赔偿。
第5条:乙方在开工过程中,严格按国家和地方有关规定及甲方
要求执行,而如发生安全责任事故对第三人人身财产损害,由此所造成的全部损失、赔偿费用均由乙方承担。
第6条:施工所需要的机械设备、工具和油料、机油等消耗品均由乙方提供。上述机械费、油料费用均已包括承包单价之内,甲方附付合同约定的工程款之外不承担任何费用。
第7条:工程款支付(两次性支付)
7.1第一次付款_______年_______月_______日前,付给人工费_______万元。
第二次付款_______年_______月_______日前,甲方一次性支付全部工程款。(以收据为凭)
7.2若甲方到期未给付工程款,承担违约责任,违约金为_______万元。
第8条:本合同正本两份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执一份。自双方在合同上签字或盖章之日起生效。
甲方:_____________________ 乙方:________________________
法人代表:_________________责任人:______________________
________年________月______日________年________月________日
本文网址://m.wei508.com/hetongfanben/28315.html