在这个飞速发展的社会,可少不了合同范本这个东西,我们作为当事人,一定要清楚合同的内容情况。用心签署好合同范本,在接下来的一段时间里,这样我们的才更加有保证,才对我们的生活更有帮助。既然如此,你知道我们的合同有哪些内容啊?为此,小编从网络上为大家精心整理了《小编推荐: 顶账合同协议书范文优选(140字)》,欢迎您阅读和收藏,并分享给身边的朋友!
甲方:______________________________
乙方:______________________________
为了实现债权,盘活资产,明确双方权利义务,根据我国相关法律规定,就车辆顶账付款事宜,甲、乙双方在平等、有偿、自愿、诚实守信的原则基础上,经充分协商一致达成协议如下:
一、甲方用其所拥有的车辆一台顶付_____年____月____日____________________欠款_______________元(人民币)___________________(大写)。
二、车辆状况:该车车牌号码为___________,发动机号_________,车架号________,颜色_________,品牌_____________,型号____________
三、权利义务:
1、甲方向乙方转让车辆时提供车辆证件;说明汽车状况。
2、乙方在接收车辆时应认真检查甲方所提供的车辆证件、手续是否齐全,并且对所接收车辆的功能及外观进行检查,确认。乙方在接受车辆后,负责对车辆的相关费用进行缴纳。
四、车辆过户:乙方在接收车辆后必须办理过户手续,并且过户所需相关费用由乙方承担,甲方负责向乙方提供必要的证件。如乙方不办理过户手续,则由乙方负担全部法律责任。依据乙方要求此车辆过户记名在身份证号:。
五、车辆责任:自本协议签订之日起,协议所涉及车辆的实际拥有人及使用人即为乙方,故本车辆所发生的一切纠纷,由乙方负责。
六、本协议签订时,乙方应把甲方所签署的借款单原件交与甲方,并保证原件的真实性,否则,甲方有权收回本车,并要求乙方赔偿损失(按本协议第七条执行)
七、甲、乙双方必须全面认真履行约定义务,否则支付欠款总额的30%作为违约金,并赔偿相关经济损失。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
身份证号: 身份证号:
经办人: 经办人:
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
甲方:宁夏xx房地产开发有限公司
乙方:宁夏xx环保设备有限公司
甲方为天鹅湖小镇项目采暖炉工程向乙方订购设备,乙方负责供货及安装;经双方协商,为了解决工程款问题,明确双方权利义务,根据中华人民共和国《合同法》、《城市房地产管理法》等相关法律法规之规定,就房屋顶付工程欠款事宜甲乙双方在平等、有偿、自愿、诚实守信原则的基础上,经充分协商一致达成如下协议:
一、甲方用其所有的xx小区xx栋xx单元xx号房间xx房屋使用性质:住宅/营业房,房屋面积xx平米,平米单价为xx元/平方米,房屋总价格
二、截止20xx年xx月xx日,甲方欠乙方xx项目工程款xx元,另外后期签订xx项目工程款xx元,两项目合计顶帐金额xx元。
三、因顶账房屋前期无法办理房产证,经协商双方采用乙方对顶账房抵押贷款的形式付款,即乙方以购房者的身份通过银行贷款购买该顶账房,待银行贷款到达甲方账户后甲方将该屋全额房款转付给乙方,乙方按期每月偿还银行贷款,房屋产权归乙方所有。
四、甲方于本协议签订后xx日内将顶账楼房及相关贷款手续交付处理完。
五、本协议签订后,由甲方协助乙方共同办理顶账楼房的产权过户、贷款手续,相关费用按贷款流程处理。
六、甲乙双方必须全面认真履行协议约定义务,否则支付对方协议总价金额%的违约金,并赔偿相关的经济损失。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字时起生效。
甲方:
乙方:
甲方盖章:
乙方盖章:
地址:
地址:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
甲方法人代表:
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
乙方法人代表:
委托代理人:
20xx年xx月xx日
甲方:王建忠 乙方:董宁生
因乙方为甲方承担了承建富源肥牛火锅店装修工程,为结算工程款,明确双方权利义务,甲乙双方就用车辆抵付工程款事宜,经过平等友好协商达成如下协议:
一、甲方用其所有的宁ABD988天籁EQ7230BA小轿车车辆一台,抵付工程款人民币壹拾贰万元整。
二、车辆状况:发动机号:191796;颜色:宝石蓝;品牌:天籁EQ7230BA。
三、此车于20xx年6月18日交付乙方。
四、甲方配合乙方在一个月内办理该车的过户手续,过户手续费用由乙方承担。
五、该车交付乙方后,从20xx年6月18日交车后,所发生的一切费用和法律责任,由乙方自行承担,甲方对该车的一切费用和责任均不再负责。
六、本协议签订时,乙方应给甲方开具与顶车款相一致的票据。
七、甲乙双方必须全面认真履行本协议约定的义务,否则支付本车顶付款30%的违约金。
八、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字后立即发生法律效力。
甲方(签字) 乙方(签字)
年 月 日 年 月 日
甲方:
乙方:
为了实现债权,盘活资产,明确双方权利义务,根据我国相关法律之规定,就车辆顶付欠款事宜,甲、乙双方在平等、有偿、自愿、诚实守信原则基础上,经充分协商一致达成如下协议:
一、甲方用其所有的车辆一台顶付( )手中( )万整( 万)抵车借款单( 年 月 日)。
二、车辆状况( )号,大架号( ),发动机号( ),( )色,( )品牌,( )型号。
三、此车已于 年 月 日交付乙方。
四、甲方在乙方付完拖欠的本车剩余本息后,配合乙方办理该车的过户手续。
五、该车系按揭购买,该车交付乙方,从 年 月 日开始,该车拖欠的剩余本息由乙方自行负责,该车发生的一切法律责任,也由乙方自行承担。
六、本协议签定时,乙方应把抵车借款单原件交与甲方,并保证原件的真实性,否则,甲方有权收回本车,并要求乙方赔偿损失(按照第七条执行)
七、甲、乙双方必须全面认真履行协议约定义务,否则支付欠款总额的30%作为违约金,并赔偿相关经济损失。
八、本协议一式三份,甲乙双方各执一份,留日后备档一份,是双方的真实意思表示,无欺诈和胁迫,签字后立即发生法律效力。
甲方: 乙方:
年 月 日 车辆顶账协议书
甲方:
乙方:县(乡)镇村委会村(组)
权属人身份证号码
丙方:
因甲方开展10kv农网改造升级工程的需要,在电力线路通道内需砍伐乙方权属的桉树。经甲、乙、丙三方共同对电力线路运行通道内砍伐的桉树数量进行清点复核,三方本着公平、公正、自愿、平等互利的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、补偿标准
甲、乙、丙三方协商同意按照以下补偿标准对砍伐的桉树进行补偿:胸径≥0.1m,50.00元/株;胸径
二、补偿范围
电力线路运行通道内砍伐的桉树。
三、补偿金额
甲、乙、丙三方共同确认桉树的数量如下:
1、胸径≥0.1m共株,补偿标准50.00元/株;补偿金额(小写)¥元(万仟佰拾圆整)。
2、胸径
3、兑付给乙方的补偿款合计:人民币(小写)¥元
(万仟佰拾圆整)。
四.责任及要求
1、甲方按照已经协调一致的补偿标准及金额如数兑现乙方补偿费用。
2、乙方必须是家庭户主,乙方必须出具林地权属性质证明文件(林权证),便于甲方和丙方核对信息,甲方和丙方有义务为证明文件保密。
3、乙方必须在在本协议签订后10日内清除补偿范围内的林木,超过规定期限,甲方有权自行处理。
4、乙方地域范围,在架空电力线路运行通道内妨碍施工和威胁安全运行的桉树需全部砍伐。乙方保证在工程投产后,在电力线路通道范围内不再新建、重建、改建、加高地面建筑物、构筑物;不存放易燃易爆物品,不种植、竖立危及甲方线路安全运行的高杆作物和地上附着物。否则,乙方须承担由此引发的一切法律责任和赔偿由此给甲方造成的经济损失。
5、在本协议签订后,乙方不得干扰阻挡甲方组织施工单位施工。如乙方干扰阻挡甲方组织施工,乙方将承担全部损失。
6、乙方承诺,甲方维护、施工的人员和机械因维护、施工需要进出乙方土地范围时,给予方便和积极协助,且不收取任何费用。
五、其它事项
1、本协议由甲、乙、丙三方签字(签章)之日起生效。在本工程施工期间内因补偿问题引发的争议和纠纷,甲、乙、丙三方共同协调解决,。
2、本协议一式叁份,甲方壹份,乙方壹份,丙方壹份。
甲方(章):乙方(签字按捺):
代表人签字:
日期:日期:
丙方(章):
代表人签字:
日期:
1.新开发商品房不能满足采光要求
新开发商品房不能满足当地规定的采光要求导致采光纠纷,此时法律关系的双方当事人分别是开发商和消费者。此时采光权问题在双方当事人之间就不是一个相邻权问题,双方之间是一种合同关系,如果消费者的采光时间得不到保障,那么将构成合同违约,开发商应该承担违约责任。
根据我国民法通则的基本规定,违约责任的承担方式有继续履行,由开发商给消费者更换一套按照通常的标准能确保消费者获得充足光照时间的房屋。如行不通,消费者可以单方解除合同,并可以要求开发商赔偿损失。消费者也可以直接要求开发商承担赔偿损失的责任。损失数额的计算可以包括在这段时间内,消费者为了弥补光照不得不增加户外活动和休闲的时间,其必要的交通费开支,以及由于缺少阳光消费者不得不支出的营养品的费用等。用这段时间的平均值乘以使用年限来计算出赔偿数额。
但是现行法律规定违约不承担精神损害赔偿,而缺少光照确实会对人们的身体和精神造成损害。这就牵涉到合同法规定的违约责任和侵权责任竟合的问题。消费者可以选择提起违约之诉或者侵权之诉。
2.居民住宅被另一建筑小区遮挡导致原小区居民采光权受到侵害
(1)居民住宅被合法建筑遮挡影响采光
如果居民住宅被一幢合法建筑遮挡,导致采光时间减少,不能构成采光权侵权,自然也就无所谓赔偿问题。但是,考虑到居民采光确实减少的客观事实,根据实际情况给予一定数额的补偿也是比较合理的。
这里有一个判断遮挡建筑是否构成合法遮挡的问题。笔者认为合法遮挡取决于以下几个因素:不违背法律的基本规定,遮挡后的采光时间不低于国家或当地规定的最低采光标准;建筑物的`建造是根据当地的总体规划,经过严格的设计论证与
采光分析,建筑间距符合规划规定;建造程序符合法律的规定;建成物与原规划一致,没有出现违规建造事项。
(2)居民住宅被非法建筑遮挡影响采光
实践当中居民完全可以行使排除妨碍请求权,预先请求排除该楼房遮挡阳光的危险,请求停止施工。如果房主入住以后才发现有建筑遮挡阳光,可以请求损害赔偿。这部分损失的计算可以通过计算相对市场价值的方法,即通过中介机构对房屋本应该具有的市场价值(有充足的光照)进行评估,然后再评估没有光照情况下的市场价值,这部分差价就是房主的直接损失。如果房主事先已经知道其要购买的房子在采光上得不到保证,那么根据民法意思自治的精神,他要自己承担没有光照的损失。当然这两种情况都构成采光侵权,受害人可以提出精神损害赔偿的要求。同时,笔者认为,这种非法建筑的所有人的主观恶性比较严重,建议立法引入惩罚性赔偿制度。
协议编号:
甲方:广西展弘投资有限公司
乙方:;身份证号码:
丙方:管委会
第一条乙方的声明:
(一)乙方是桂平市金田镇莫龙村的村民;乙方是其家庭的等人),乙方有权与甲方丙方签订本协议、并且有权领取各项地上物的所有补偿款。
(二)在甲方管网铺设用地范围内,乙方享有补偿权利的全部内容如下:青苗、树木共有1000棵;其种植青苗、树木的类别为(竹子),位置位于金田镇二桥至污水厂沿江岸边。
第二条补偿标准:
按国家青苗补偿条例:竹子单价补偿为贰元一棵。
第三条乙方应计补偿款:
青苗补偿款合计(小写):¥20xx元(大写):人民币贰千元整。
第四条支付补偿款的方式及时间:
甲乙丙三方共同对甲方建设用地范围内应进行补偿的内容和情况代表(其所代表的家庭成员包括:进行核实并予以公示;如果公示之后无人对乙方的权利人身份、乙方的家庭代表身份、补偿的数量、补偿的金额、乙方与甲方签订本协议的权利、乙方领取补偿款的权利等事项提出异议,则甲方将根据本协议约定的补偿金额,自本协议签订之日起1日内,一次性支付给乙方。
第五条丙方的见证:
丙方作为本协议的见证方,对乙方的合法村民身份、被补偿地上物的所有权人之代表身份以及补偿标准、数量、补偿金额发放等相关事宜,给予见证、监督和证明。
第六条其他条款:
(一)本协议如发生争议,甲乙丙三方应通过友好协商解决;协商不成可以向当地人民法院起诉。
(二)本协议未尽事宜,可由甲乙丙三方协商一致之后签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
各方于20xx年8月31日,于桂平市污水厂项目部签订本协议书。
甲方(盖章):乙方(签名):
代表人签字:乙方电话:
丙方(见证方盖章):
代表人签字:
一、总则
为确保工程建设的顺利进行,达到优质、高效、安全、文明施工的目的。
经(甲方):
(乙方):
以方共同研究协议,并根据公司有关规定,现签订安全生产管理责任协议书。它作为正式合同文本,与作业队劳务协议具有同样约束力,双方都必须严格遵守。
二、安全和文明施工管理目标
1、无重伤以上的`任何事故(含重伤),重伤事故为0。
2、杜绝重大机械设备事故。
3、轻伤事故控制在3%以内,争取无事故。
4、在施工过程中不断改善并创造安全文明施工条件和作业环境,争创市安全文明施工标化工程。
三、甲方责任:
1、及时传达贯彻国家和地方文件关于安全生产工作的要求,部署安全生产任务,制订安全方面的各项措施。
2、定期开展安全检查与召开安全例会,认真开展和组织务各项活动;
3、负责对进入新工号作业的人员现场级安全教育和安全考试及建档工作。
4、负责对新进场的临时工,公司级和现场级安全教育及安全考试工作,并按规定建立临时工档案。
5、及时履行分部分项安全技术交底,并做好对物种作业人员的验证登记手续。
6、对作业承包队各种违章违纪作为,公司和项目部将按有关条款分别给予罚款。
7、凡是为公司创信誉,被评为优秀作业承包队的,根据有关规定,分别给予奖励。
8、当乙方出现安全文明施工严重失控情况下,甲方有权作出停工整改,直至清退。
四、乙方责任
1、定期开展安全日活动,安全检查活动;并及时做好记录。
2、必须履行每天班前安全交底的班会活动,并每人亲自签字。
3、做好临时工班组级安全教育培训工作。
4、必须做到杜绝违章指挥作业行为,督促职工正确使用好蓉用品,确实做到“三不伤害”。
5、及时完整地做好班组安全管理资料。
6、及时做到在施工过程中生产的“四口”“五临边”的安全防护工作。
7、对任何人提出的不安全因素和行为必须及时整改和停止作业。
五、考核与奖罚
作业队每月的安全文明业绩由质安科负责牵头,各科室参加考核,评出优良、合格、不合格等级,对优良作业队予以适当奖励,奖金为20xx元,对不合格作业队予以罚款,罚款不3000元,每次根据全年月度考核情况,综合评定,由项目部决定奖罚兑现。
六、本协议书一式三份,甲方、乙方、鉴证方各执一份。
甲 方:xxxx
乙 方:xxx
甲方:xxxx投资置业有限公司
乙方:xxxx建设工程有限公司
依照《中华人民共和国建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,甲方将西都大厦工程发包给乙方承建,特订立如下安全管理协议书:
一、甲方责任:
1、甲方应当向乙方提供西都大厦及比邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物地下工程的有关资料,并保证资料的真实、准确、完整。
2、甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法规和强制性标准的要求,不得压缩合同约定的工期。
3、甲方在编制工程概算时,应当确定建设工程作业环境及安全施工措施所需费用。
4、甲方不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工和具体配件、消防设施和器材。
5、做好《建设工程施工合同》范围内的甲方相关安全责任条款,按标准拨付安全文明施工措施费基本费、现场考评费及奖励费用。
二、乙方责任:
1、乙方项目经理是乙方安全生产的第一责任人,对西都大厦工程的安全生产全面负责,乙方对施工现场的安全生产承担总承包责任。
2、乙方应当建立健全的西都大厦安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证项目安全生产条件所需资金的投入,对西都大厦施工全过程进行定期和专项安全检查,并做好相关记录。
3、乙方应建立健全安全管理网络,按规定配备专职安全生产人员,明确职责,深入现场监督检查,制止违章指挥、违章操作。
4、乙方应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备等。
5、乙方安全施工措施、安全作业环境条件等专项安全约定,由双方另订专项协议或编制专项安全技术方案报审执行。
本协议一式两份,双方代表人签字盖章后生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表人: 代表人:
日 期: 日 期:
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)玛瑙小学
为了提高学生、学生监护人的安全保护意识,强化学生、学生监护人纪律意识和法律意识,明确学生外出活动过程中学校和领队老师、学生的安全责任,特制定协议如下:
一、甲方责任
1、领队老师代表甲方对乙方进行途中和活动过程中必要的安全教育。教育内容包括听从指挥、交通安全、食品安全、安全自救、遵纪守法增强防范意识等。
2、甲方将严格按照安全预案安排所有活动。
3、甲方负责为乙方购买外出活动期间的人身意外伤害保险。
二、乙方责任
1、本次活动均属学校、学生监护人和学生本人自愿参加。
1、教育参加活动学生积极接受安全教育,在外出参加活动期间必须严格遵守融智学院各种规章制度,一切活动在老师的指导之下进行,不盲目行动。
2、全体学生及其监护人都要遵守社会公德和法律法规,遵守活动地点安全管理的要求,个人不私自行动,不在无足够安全保障的情况下登危险的山或下江(或湖等)游玩,不做其他危险的行为等。
3、如有特殊原因欲退出此次活动,务必??带队老师,经确认并联系其监护人认可后方可离开,自参与者声明退出时起,其一切法律和安全等责任自负。
4、偶遇侵害报警或寻求领队老师帮助。
6、乙方自行负责与学生监护人签订相关安全协议。
本协议一式两份,甲方和乙方各留一份,双方签字后生效。
本协议自签字之日起生效,有效期和学生在外出活动期间相对应。
甲方(盖章):领队教师(签字):
乙方(盖章):
年 月 日
甲方:北京市康瑞龙祥体育发展有限公司
乙方:
大型活动名称:
租赁场馆日期: 年 月 日至 年 月 日 大型活动乘办方负责人:
电话: 移动电话:
依照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《北京市大型社会活动治安管理规定》和《北京市大型群众性活动安全管理条例》等各级政府制定的法律、法规、规范的相关规定,以及国家对各类大型社会活动的各项安全规范要求,本着“谁主办、谁负责”的原则。北京市康瑞龙祥体育发展有限公司与本次大型活动的承办方签订本安全协议书,以约束和规范签约双方的安全行为,确保本次大型活动的安全。
本协议书的签订双方单位应当对协议书内的各项条款严格遵照执行,并承担相关责任。
第一条 甲方权利和义务
1。1依照各级政府制定的法律法规、安全规范和房山区体育中心安全管理规章制度的要求,甲方有权配合公安、消防机关或单独对乙方活动期间的各项安全保卫工作进行监督检查,对发现的问题有权提出整改建议和要求。
1。2对乙方聘用的在活动现场从事展台施工搭建的单位和人员的资质进行审核、备案,对不能提供有效资质材料、证件的施工单位或人员有权拒绝其进场施工。
1。3 所有进入活动场地的乙方工作人员、参展商、展台施工搭建人员和参观观众等相关人员,应当佩带配有照片的有效证件或持有相关票证,对未按规定佩带有效证件人员、无票人员或其他无关人员甲方有权阻止其进入活动区域。 1。4保证活动场地符合国家和本市建筑、消防、卫生等安全标准,并向承办者提供场所人员核定容量、安全通道、出入口以及供电系统等涉及场所使用安全的资料、证明。
1。5 根据安全要求设立安全缓进通道、安全出入口和安全通道,设置明显的引导指示标志,并保证畅通。
1。6 甲方为场地配备应急广播、照明设施,并确保完好、有效。
1。7 甲方确保停车设施不被挤占、挪用,并维护安全秩序。
1。8 甲方保证安全防范设施与大型活动安全要求相适应。
1。9 甲方配备专业工作人员,保证重点部位安全和重要设施正常运转。 第二条乙方的权利和义务
2。1 乙方应依照公安、消防等政府部门的有关规定,负责提供相关报送公安、消防机关的审批材料,履行各项报审、报批手续。
2。2 乙方应进行安全风险预测或者委托专业评估机构进行安全风险评估,制定安全工作方案和处置突发事件应急预案并组织训练。
2。3 乙方应建立并落实安全责任制度,明确安全措施、岗位安全职责,并指派一名主管领导负责本次活动期间的安全保卫工作,并配置一定数量的、具备相当安全保卫工作经验的保卫人员负责本次活动期间的安全管理工作。。
2。4 依照大型社会活动“谁主办、谁负责”的原则,乙方对本次活动期间出现的非甲方原因发生的各类安全问题及事故承担全部责任。 2。5 乙方为大型活动的安全工作提供必需的物质保障。
2。6 乙方组织实施现场安全工作,开展安全检查,发现安全隐患及时消除。
2。7 乙方对参加大型活动的人员进行安全宣传和教育,及时劝阻和制止妨碍大型活动秩序的行为,发现违法犯罪行为及时向公安机关报告。
2。8 乙方应接受公安等有关部门的指导、监督和检查,及时消除安全隐患。
2。9 乙方保障临时搭建的设施、建筑物的安全,消除安全隐患。
2。10按照实施安全许可的公安机关的要求,配备必要的安全检查设备,对参加大型活动的人员进行安全检查,对拒不接受安全检查的拒绝其进入。
2。11乙方应当为所有进入活动场地的乙方工作人员、参展商、展台施工搭建人员等相关人员制作并按要求佩带配有照片的有效证件或持有相关票证,对未按规定佩带有效证件人员、倒证、冒用他人证件、无票人员或其他无关人员,现场管理人员有权阻止并随时将其请出活动区域。
2。12 活动区域内严禁吸烟,严禁使用明火施工作业,严禁使用和存放易燃、
易爆物品。
2。13 乙方、参展商和施工单位的设备、器材、展品等应当由专人负责保管,安全由乙方负责。乙方工作人员、参展商和展台施工人员的个人财物安全由个人负责
第三条 损失赔偿
3。1活动场地内的建筑物、各类设施、器材等,乙方不得损坏、丢失或挪作他用,造成丢失、损坏的要照价赔偿。
3。2 由于乙方对本协议书中规定各项条款的监督、检查、管理和执行的力度不够或未能予以严格落实而造成任何事故的,乙方将被甲方视为事故的第一责任方进行责任追究和索赔。
3。3 因违反上述内容及甲方其它相关规定的行为,所发生的一切安全事故的损失、因本次活动展台搭建施工单位或人员的过错造成的损失,按所造成损失的价值。由乙方和展台搭建施工单位,按事故责任比例,共同负责赔偿甲方的直接或间接的全部经济损失。
第四条 争议解决方式
因本协议引起或与本协议有关的任何争议,由双方协商解决,协商不成,双方可选择以下争端解决机制:
4。1 提请北京仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁;
4。2 诉至有管辖权的人民法院。
第五条 其他
5。1双方对协议内容的变更或补充应采用书面形式,并由双方签字盖章作为合同附件,附件与本协议具有同等的法律效力。
5。2 本合同正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律约束力。
5。3 本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。
甲方_________(公章) 乙方______(公章)
代表_________(签字) 代表______(签字)
电话:______________电话:____________
______年____月____日____年____月____日
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,达成以下安全协议:
一、甲方需对院内树木进行修剪,所有修剪树枝归乙方,甲方不再给予乙方修剪树木费用。
二、乙方在修剪树木过程中,乙方所有人员发生人身安全责任事故,(包括来回途中、修剪树木发生刮伤、砸伤、摔伤、死亡等意外事故),与甲方无牵连,责任均由乙方负责,甲方不承担任何责任。
三、乙方在修剪树木过程中,如砸坏甲方或第三方人员、车辆及物品,责任由乙方承担,甲方不承担任何责任。
四、乙方修剪后,树枝需由乙方自行清理外运,甲方不承担任何外运费用,如乙方在运输过程中所发生交通事故等,应由乙方负责,甲方不承担任何责任。
五、乙方在修剪树木过程中,因高空作业,乙方应由安全保护措施,不得擅自主张违规作业,如发生意外情况均由乙方负责,甲方不承担任何责任。
六、甲、乙双方严格遵守本协议条款,履行各自的职责,搞好安全生产和安全管理工作。
七、本协议自年月日至年月日双方签字后生效,本协议一式两份,甲、乙方各执一份。
甲方:(签字)
乙方:(签字)
年 月 日
甲方:
乙方:合同履行地:
鉴于甲方生产经营状况发生变化,甲乙双方经友好协商,就以下条款达成一致意见:
一、退货及运输处理办法
1.1、退货清单明细:
1.2、退货运输问题:
二、终止履行合同
双方决定终止履行双方签订的下列合同:
三、财务处理
3.1双方确认,签订本协议时,甲方尚有货款xxx¥元未向乙方支付。
3.2甲方于签订本协议当月向乙方支付上述货款的xx%,计xxx¥ ;余款于签订本协议之日起xx日内支付。
四、争议解决
因履行本协议过程中发生的争议由双方友好协商解决,协商不成的,双方约定向合同履行地有管辖权的人民法院起诉。
五、其他
5.1本协议一式三份,甲方二份,乙方一份,经双方加盖公司公章或合同专用章后生效。传真件签订有效。
5.2本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
甲方签字(公章): 乙方签字(公章):
年 月 日 年 月 日
甲方: 地址: 法定代表人: 乙方: 地址: 法定代表人:
经甲乙双方共同协商,在平等、公平、公正、自愿的原则下,达成如下退货事项:
1、 货物描述:
货物名称
规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额
价税合计:(大写)(小写)
2、 退货原因
由于XXX。
3、 双方责任
(一)甲方责任:按约定退还货物。
(二)乙方责任:退还已付的货款。
如有未尽事宜,由双方另行商定。
4、 协议生效、中止与结束
(一)本协议需经双方签字认可后有效,生效日期以甲乙双方中最后一方签字或盖章的日期为准;
(二)以货款两讫之日起,结束本协议关系。
5、纠纷解决方式
因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议,甲乙双方应通过友好协商解决,如双方协商仍不能达成一致意见时,则向乙方所在地法院上诉。
6、 双方单位所提供的退货协议和附送资料内容真实、完整、准确,并对此承担相应法律责任。
7、 本协议一式贰份
甲方:
授权代表:
乙方: 授权代表:
签署日期:xx年12月1日 2
甲方:
乙方:xxxx有限公司
经甲乙双方共同协商,在平等、公平、公正、自愿的原则下,达成如下退货事项:
第一条 货物描述
货物名称
规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额
价税合计:(大写)(小写)
第二条 退货原因
由于自20xx年3月1日起,国Ⅱ车予以撤销、停止销售。该批摩托车属于国Ⅱ车。
第三条 双方责任
(一)甲方责任:按约定退还货物。
(二)乙方责任:退还已付的货款。
如有未尽事宜,由双方另行商定。
第四条 协议生效、中止与结束
(一)本协议需经双方签字认可后有效,生效日期以甲乙双方中最后一方签字或盖章的日期为准;
(二)以货款两讫之日起,结束本协议关系。
第五条 纠纷解决方式
因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议,甲乙双方应通过友好协商解决,如双方协商仍不能达成一致意见时,则向乙方所在地法院上诉。
第六条 双方单位所提供的退货协议和附送资料内容真实、完整、准确,并对此承担相应法律责任。
第七条 本协议一式三份 产品发生退货明细如下:
序号 开票 日期 发票 代码 发票 号码 货物 型号 数 量 价税 金额 退货 金额 退货 税额
小计
甲方:
乙方:xxxx有限公司
日期: 20xx年X月XX日
甲方(购货方): 乙方(销货方):
地址: 地址:
电话: 电话:
法定代表人: 法定代表人:
经甲乙双方共同协商,在公平、公正、平等、自愿的原则下,达成如下退货事项:
第一条:货物描述
货物名称规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额
价税合计:(大写)(小写)
第二条:退货原因
第三条:双方责任
(一)甲方责任:约定是否需要退还货物。
(二)乙方责任:退还已付的全部或部分货款。
如有未尽事宜,由双方另行商定。
第四条:协议生效、中止与结束
(一)本协议一式二份,甲乙双方各执一份,需经双方签字认可后有效,生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准;
(二)以货款两讫之日起,结束本协议关系。
第五条:纠纷解决方式
因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议,甲乙双方应通过友好协商解决,如双方协商仍不能达成一致意见时,则提交仲裁机构。
第六条:相关责任
双方单位所提供的退货协议和附送资料内容真实、完整、准确,并对此承担相应法律责任。
第七条:退款方式
乙方在X日内需将退货款打入以下帐户
甲方签字(公章):
20xx年X月XX日
乙方签字(公章):
20xx年X月XX日
合同是当事人之间依法签订的协议,受法律的保护,我们不能忽略掉签合同这一步骤,它很重要。在写好并签署好自己的名字,写好合同后,才能使我们来年的工作更加有序,更加有目标!所以,想必您应该想要寻找某些关于合同的资料吧?为此,小编从网络上为大家精心整理了《小编推荐: 房屋转让租赁合同协议书大全4篇》,欢迎您阅读和收藏,并分享给身边的朋友!
本合同双方当事人:
卖方(以下简称甲方):
(本人)(法定代表人)姓名: 国籍:(身份证)(护照)(营业执照号码):
地址:
邮政编码: 联系电话:
委托代理人: 国籍:电话:地址: 邮政编码:
买方(以下简称乙方):
(本人)(法定代表人)姓名: 国籍:(身份证)(护照)(营业执照号码):
地址:
邮政编码: 联系电话:
委托代理人: 国籍:电话:地址: 邮政编码:
第一条 房屋的基本情况。
甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于 ;位于第 层,共 (套)(间),房屋结构为 ,建筑面积 平方米
(其中实际建筑面积 平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积 平方米),房屋用途为 ;该房屋平面图见本合同附件一,该房屋内部附着设施见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号)(房地产权证号)
为 。
第二条 房屋面积的特殊约定。
本合同第一条所约定的面积为(甲方暂测)(原产权证上标明)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的,以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。
该房屋交付时,房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±%(不包括±%)时,房价款保持不变。
实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±%(包括±%)时,
甲乙双方同意按下述第种方式处理:
1.乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起天内将乙方已付款退还给乙方,并按利率付给利息。
2.每平方米价格保持不变,房价款总金额按实际面积调整。
3.。
第三条 土地使用权性质。
该房屋相应的土地使用权取得方式为 ;土地使用权年限自年 月 日至年 月 日止。以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为 ;该房屋买卖后,按照有关规定,乙方(必须)(无须)补办土地使用权出让手续。
第四条 价格。
按(总建筑面积)(实际建筑面积)计算,该房屋
售价为( 币)每平方米 元,总金额为( 币)亿千百拾万千百拾元整。
第五条 付款方式。
乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金( 币)亿千百拾万千百拾元整,并应于本合同生效之日起 日内将该房屋全部价款付给甲方。具体付款方式可由双方另行约定。
第六条 交付期限。
甲方应于本合同生效之日起三十日内,将该房屋的产权证书交给乙方,并应收到该房屋全部价款之日起 日内,将该房屋付给乙方。
第七条 乙方逾期付款的违约责任。
乙方如未按本合同第四条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究
违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,月利息按 计算。逾期超过 天后,即视为乙方不履行本合同。届时,甲方有权按下述第 种约定,追究乙方的违约责任。
1.终止合同,乙方按累计应付款的 %向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔
偿。
2.乙方按累计应付款的 %向甲方支付违约金,合同继续履行。
3.。
第八条 甲方逾期交付房屋的违约责任。
除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同第十一条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,月利息在 个月内按利率计算;自第 个月起,月利息则按利率计算。逾期超过 个月,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第 种约定,追究甲方的违约责任。
1.终止合同,甲方按乙方累计已付款的 %向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。
2.甲方按乙方累计已付款的 %向乙方支付违约金,合同继续履行。
甲方(出让方)_________乙方(接受方)_________
甲、乙双方经友好协商,自愿订立如下协议,以便双方共同执行:
1、甲方作为原购房者,购买_________房地产开发有限公司建设的______小区______栋803号房,住宅总建设面积105平方米。
2、甲方将购买本协议第一条约定的房屋的权利及义务一并转让给乙方。乙方一次性交给甲方转让费人民币50000元(伍万元)
3、甲方转让房屋产权给予乙方之后,(甲方房屋产权过户于乙方名下之前),房屋的政策性一切补贴款,归属甲方。
4、甲方协助乙方办理相关购房交款手续和房地产权证书手续,及过户手续。房地产权证书和产权过户全部费用由乙方承担。
5、甲方转让房屋产权给予乙方之后,乙方必须一次性向建房开发公司交付所有购房款,不得以甲方名义进行货款购房。
6、自双方签订本协议,乙方按协议支付给甲方房屋转让款之后,乙方便获得该房屋的全部产权。甲方未经乙方许可,不得将房屋转让、转租、抵押、合作入股,也不能因诉讼或纠纷而被司法机关查封和执行。
7、若违约,应向乙方支付200000元(贰拾万元)的违约金。若乙方违约,甲方不予退还全部装让费。
8、如政府行为干预,政策上不允许房屋转让,不能当作甲方违约论处。
9、本协议未经事宜,双方另议补充条款,具有同等法律效力。
10、本协议一式二份,双方各执一份,经双方签字后生效。
附:购房合同一份,购房预交款收据。
甲方:_________
乙方:_________
___年___月___日
卖方(以下简称甲方):
身份证号:
地址:
联系电话:
买方(以下简称乙方):
身份证号:
地址:
联系电话:
甲、乙双方就房屋转让事项,经协商一致,并经房屋所有权人___同意,达成以下合同条款:
第一条房屋基本情况
甲方自愿将坐落在_______区的房屋出卖给乙方,并将与所出卖房屋的使用权同时转让给乙方。该房屋始建于___年,房屋结构为___结构,建筑面积_____平方米。
第二条价格
双方议定上述房地产总价款为人民币大写____即人民币小写___元,乙方在合同生效时一次性付清所有款项。
甲方应在_____前将该房屋交付乙方届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如水电费、有线电视费等。
第三条付款方式
乙方应于本合同签定之日向甲方支付购房款人民币____。
第四条交付期限
甲方应于本合同生效之日起___日内,将该房屋付给乙方。
第五条甲方逾期交付房屋的违约责任
除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第4条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价总款向甲方索赔____倍处罚赔偿违约金,合同继续履行。
第六条关于合法、权属的约定
甲方保证该房产合法、权属清楚,并已经取得全部共有人的一致同意。若因使用权或其他产权原因而导致乙方无法正常使用,房屋的改造、建造、装修等费用及土地的增值,将按本合同的第五条处罚以及赔偿。房屋的改造、建造、装修等费用及土地增值。合同生效后,如遇政府征地拆迁,房屋的拆迁利益(包括拆迁补偿款、回迁房等)全部归乙方所有。
第七条甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。
第八条本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。
第九条本合同之附件均为本合同不可分割部分,具有同等效力。
第十条本合同(经甲、乙双方签字)之日起生效。
第十一条本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,均具有同等效力。
甲方(签章): 乙方(签章):
______年____月____日 ______年___月___日
签于__________ 签于__________
本合同见证人:
本合同见证人:
年月日
为了保证双方当事人的合法权益,经过友好协商,现将房屋转让有关事宜达成如下协议:
一、协议双方当事人
甲 方: 所有人: (以下简称甲方) 联系电话:
身份 证:
乙 方: 购房人: (以下简称乙方) 联系电话:
身份 证:
二、住宅基本情况
1、住宅为小区,楼 户。
2、该房建筑面积 平方米。其中套内面积平方米,公共分摊面积 平方米.地下室建筑面积平方米,车库面积平方米。
3、水、电、天然气齐全,集中供暖。
4、该房屋占用范围内的土地使用权随该房一并转让,该房屋的相关权益随该房一并转让。
三、房款
按照甲乙双方协商一致的价格,房屋、地下室和车库总金额(人民币) (小写), (大写)。
四、缴款期限
乙方在签订本协议之日缴纳房款(人民币) 。
五、交房期限
甲方在 年 月 日前,将钥匙和房屋手续交付乙方。
六、双方约定的其他事项
1、交付房屋后,甲方不再享有该房的任何权利和义务。
七、本协议在执行过程中发生争议,应首先协商解决,如协商不一致,应有人民法院判决。
八、本协议签字盖章有效。
九、本协议一式两份,双方各执一份。
十、本协议自签订之日起生效。
甲方 : 乙方:
年月日 年月日
在这个飞速发展的社会,可少不了合同范本这个东西,签订合同也是一个非常有必要的行为。只有签署好在你们之前就沟通好的合同后,这样子一来,我们就会在新一年的工作更加顺利!所以,您是否在寻找合同的一些内容东西呢?以下是小编为大家精心整理的“小编推荐: 债权转让协议精选5篇”,仅供参考,希望能为您提供参考!
甲方:_________公司
乙方:_________公司
丙方:_________公司
签订时间: 年
为妥善解决甲、乙、丙债权债务问题,甲、乙、丙三方经协商,依法达成如下债权转让协议,以资信守:
一、甲乙丙三方一致确认:截至本协议签署之日,乙方欠甲方共计 ____ 元人民币(?____.00),丙方欠乙方钱款共计 ____元人民币(?____.00)。
二、甲乙丙三方一致同意,甲方将针对乙方的债权共计____万元人民币全部转让给丙方行使,由丙方将此债权抵丙方欠乙方的钱款,丙方抵消欠乙方的____万元钱款后,剩余欠乙方钱款共计____万元。
三、由乙方给丙方开具____万元人民币收据,丙方给甲方开具____万元人民币收据,甲方给乙方开具____万元人民币收据。
四、各方同意,如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务,致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任,违约方须向另一方作出全面赔偿。
五、本协议经甲、乙、丙三方加盖公章并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。
六、本协议未尽事宜,遵照国家有关法律、法规和规章办理,因本协议的履行产生纠纷,协议各方均可向甲方所在地人民法院起诉。
甲方:
法定代表人(或授权代理人):
乙方:
法定代表人(或授权代理人):
丙方:
法定代表人(或授权代理人):
年月日:
甲方:
地址:
乙方:
地址:
丙方:
地址:
现甲乙丙三方就甲方对乙方享有的债权转让事宜达成如下协议:
一、甲方在与乙方的长期业务往来中,截至到年月日止,对乙方享有人民币元(大写:整)的债权。甲方保证对该债权享有完全独立的权利且未利用该权利为其他债务设置诸如担保或转让的行为。
二、三方共同同意甲方将其对乙方享有的部分债权人民币元(大写:元整)转让给丙方。丙方有权在获得上述转让债权并经核实后,将该债权直接转变为甲方因与丙方发生业务往来所需的甲方向丙方交纳的押金。
三、甲方同意丙方在将通过本协议获得的债权转化为甲方交纳的押金后,视为乙方已经向甲方还款并免除乙方人民币元(大写:元整)的债务,不再向乙方主张索要该笔款项的权利。
四、本次债权的转让不影响各方继续履行彼此间因此前签订的合同中所确定的各自未完成的义务。
五、本协议一式三份,三方各执一份,自签字盖章之日起生效。
甲方:
乙方:
丙方:
年月日:
甲方(债权出让人):_______________
乙方(债权受让人):_______________
甲方和乙方经过友好协商,达成如下协议,以资信守:
一.截至本协议签署日前,债务人_______________拖欠甲方欠款共计6.5万元人民币未还(借条为证,甲方保管)。
二.乙方是该笔借款担保人。现因债务到期,债务人未还欠款,甲方向乙方追债,甲乙双方协商决定,由乙方向甲方还款3万元。
三.甲乙双方同意,甲方将针对债务人_______________的债权共计6.5万元人民币部分(3万元人民币)转让给乙方行使,乙方同意受让,债务人_______________按照本协议直接付款3万元人民币给乙方,乙方有权利向债务人__________追讨欠债3万元人民币。
新债权人:_________________________
原债权人:_________________________
甲方(债务人) :
法定代表人:
地址:
乙方(出让方) :
法定代表人:
地址:
丙方(受让方) :
法定代表人:
地址:
鉴于:
1、甲乙双方签订了《-------》 (以下简称“ 《投资合同》 ” )发生往 来业务产生了应收账款;
2、乙方同意将其对甲方的所有应收账款转让给丙方;
3、甲、乙、丙三方为妥善解决相互债权债务问题,经友好、充 分协商,达成一致意见,签订本协议,以资信守。
一、转让的债权金额及转让对价
1、甲、乙、丙三方在此确认,甲方对乙方应收账款的总金额为 人民币-----万元(大写:-------万元) 。
2、乙方自愿将对甲方所有的应收账款转让给丙方。
3、甲方已知悉乙方向丙方转让由《投资合同》形成的应收账款 事实,甲方对此无异议,乙、丙方无须就应收账款转让再另行通知甲方。甲方在本协议生效后,按照《投资合同》约定履行付款义务暨将
1 原支付给乙方的款项支付给丙方。丙方开户名:开户行:, 开户账号: , 。
4、 在本协议生效之日起, 丙方对受让的债权享有完全的权利 (包 括但不限于丙方受让该债权而取得的乙方对甲方的`一切权利及利息权益、违约金权益、损害赔偿权益、担保权益等) 。
二、债权转让款的支付 丙方支付乙方的债权转让款具体金额、时间和方式,由乙方和丙 方另行约定。
三、税费的承担 本协议项下产生的一切税、费用由乙方承担。本协议生效后涉及收取----------改造项目应收账款应当出具给甲方的票据由丙方出具。
四、各方权利及义务 1、乙方承诺所转让应收账款不存在任何瑕疵(包括但不限于质 押、担保、被有关部门查封、冻结等) ,不存在导致丙方行使权利收限制的情形(包括但不限于存在任何他项优先权等) ;该债权真实、 合法、完整、有效、乙方完全有权决定处分该债权;乙方保证本协议约定的应收账款未曾向第三人转让且上述债权不存在任何影响到债 权转让的诉讼、仲裁或行政处罚,或存在此种诉讼、仲裁或行政处罚 的可能性。
2、乙方应向丙方如实告知此次债权转让的有关信息,并保证提 供的信息真实、完整、合法、有效。
3、乙方在本协议签订之日,应将债权文书及涉及永盛南街 9 号 棚户区土地整理的相关资料原件及电子档案全部移交给丙方。乙方保证其向丙方提供的与该转让债权有关的任何文件和资料真实、准确、 2 完整、有效,不存在误导、虚假陈述或重大遗漏等情况。
4、乙方承诺为丙方依法受让、追收及实现所转让债权提供必要 的协助。
5、本协议生效后,甲方应切实向丙方履行偿付义务,遵守本协 议约定将乙方对甲方所有应收账款支付给丙方。且不以任何理由提出异议或抗辩;乙方则不得再向甲方主张该债权。
五、甲、乙、丙三方相互陈述、承诺和保证如下:
1、三方均系依法设立并有效存续的法人,具有订立和履行本协 议的行为能力; 2、 本协议的订立和履行已获得本方内部权力机构的批准或授权。
六、保密义务
1、甲、乙、丙三方就本次应收账款转让过程中知悉的对方的商 业秘密,负有保密义务。
2、任何一方违反本条前述义务,如果造成他方损失,须进行全 额赔偿。
七、违约责任 本协议签订后,各方应严格履行,如有违反,违约方应支付守约 方应收账款转让金额的 5%的违约金。
八、其他
1、如三方在履行本合同的过程中产生争议,由三方友好协商解 决;如协商未果,可向丙方所在地人民法院提起诉讼。
2、本协议一式叁份,经甲、乙、丙签字(盖章)后生效,三方 各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章) :
法定代表人/授权代理人(签章) :
乙方(盖章) :
法定代表人/授权代理人(签章) :
丙方(盖章) :
法定代表人/授权代理人(签章) :
签署日前:
甲方(债权出让人):___________________
乙方(债权受让人):___________________
甲方和乙方经过友好协商,在平等、自愿的基础上达成如下协议,以资信守:
一、截至本协议签署日前,债务人___________________公司拖欠甲方__________款共计_________元未还(相关债权凭证附后)。
二、现甲方将以上债权转让给乙方,乙方同意受让。
三、陈述、保证和承诺
1、甲方承诺并保证:
(1)其依法设立并有效存续,有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任;
(2)其转让的债权系合法、有效的债权。
2、乙方承诺并保证:
(1) 其依法设立并有效存续,有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任;
(2)其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
四、违约责任
各方同意,如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务,致使其他方遭受或发生损害、损失等责任,违约方须向守约方赔偿守约方因此遭受的一切经济损失。
五、其他规定
1、对本协议所作的任何修改及补充,必须采用书面形式并由各方合法授权代表签署。
2、在本协议履行过程中发生的纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向乙方住所地有管辖权的人民法院起诉。
3、本协议自双方签字盖章后生效,共一式两份,甲乙双方各执一份,各份具有同等法律力。
甲方(公章)
乙方(公章)
地址:
地址:
授权代表:
授权代表:
在这个飞速发展的社会,可少不了合同范本这个东西,我们作为当事人,一定要清楚合同的内容情况。我们制定并签署好说好的合同之后呢,才能让大家在新的一年的工作上才会如鱼得水!只是您晓不晓得我们的合同范本有哪些呢?下面是小编精心为您整理的“小编分享:个人协议书范本”,供您参考,希望能够帮助到大家。
借 款 协 议
债权人(甲方):姓名 ,性别 民族
身份证号码
住址
债务人(乙方):姓名 ,性别 民族
身份证号码
住址
担保人(丙方):姓名 ,性别 民族
身份证号码
住址
鉴于债务人因资金周转需要,需向甲方借款,为明确双
方权利义务关系,经友好协商,特达成协议如下,供各方恪守。
(一)甲方向乙方出借款项人民币(大写) 万元,于 年 月 日前通过 □现金 □转帐 交付与乙方,乙方出具借据与甲方,借款期限 月。起息日期: 年 月 日。
(二)本协议项下借款月息为 %,按月付息,最后一期利息利随本清。
(三)乙方连续二期未及时足额支付借款利息或累计三期未交付借款利息,甲方有权宣布借款立即到期,要求乙方按照本协议清偿本息。
(四)乙方明确所用借款为 用途,不得用于国家法律法规明确规定不得经营的项目等任何用途。否则,甲方有权宣布借款提前到期。未经甲方同意,不得改变借款用途。
(五)甲方享有随时对乙方财务的核查权,乙方应按季度向甲方提供公司/个人全部资产权证、银行账户、债权债务清单、资产负债表、审计报告等财务帐薄及相关资产文件及变动情况。
(六)乙方提供 (资产)作为抵押,甲方享有抵押权。
(七)除上述抵押外,乙方另提供 (自然人)作为连带责任担保人,担保期限为主债务到期或提前到期后二年,担保范围为主债权本息及实现债权的各项费用。
(八) 三方明确以协议所示住所地为各类法律文件送达地,各方各类文件经挂号/ems邮寄三日内视为送达完成。如地址有变更的均应书面通知各方,否则视为无变更。
(九) 本协议经甲、乙、丙三方签字后生效,一式三份,各方各持一份;借据作为本协议之附件,一式二份,各方各持一份。均具备同等法律效力。
甲 方: 乙 方: 丙 方:
本文网址:http://m.wei508.com/hetongfanben/26269.html